可行性研究报告和项目建议书的区别

各基本建设投资项目建设单位：根据《东莞市人民政府办公室关于印发的通知》（东府办〔2020〕35号）第八条规定，基本建设投资项目在项目建议书、可行性研究报告或项目申请报告中应编制为达到建设海绵城市规划目标而制定的措施、建设内容、规模、投资估算等相关内容。自2021年3月1日起，新编制的基本建设投资项目的项目建议书、可行性研究报告或项目申请报告中，需增加编制为达到建设海绵城市规划目标而制定的措施、建设内容、规模、投资估算等相关内容。上述技术报告在征求项目涉及部门意见及相关技术评审单位（专家）作技术评审时，对海绵城市有关内容提出意见。海绵城市有关意见将作为市发展和改革局批复项目建议书、可行性研究报告或项目申请报告重要依据之一。特此通知。东莞市水务局东莞市发展和改革局【来源：东莞市发展和改革局】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

【来源：科教处】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

1．在实施全过程监理的建设工程上，（ A ）是建设项目的管理主体。A．建设单位 B．设计单位C．监理企业 D．施工企业2．在委托监理建设工程中，监理单位在维护建设单位的合法权益时，不损害承建单位的合法权益，这反映了建设工程监理的（ D ）。A．服务性 B．科学性C．独立性 D．公正性3．建设工程监理实施的前提是（ B ）。A．工程建设文件 B．建设单位的委托和授权C．有关的建设工程合同 D．工程监理企业的专业化4．我国现阶段的《建设工程监理规范》适用于( B )。A．施工阶段质量监理 B．施工阶段全方位监理C．工程建设全过程质量监理 D．工程建设全过程的全方位监理5．在下列关于可行性研究报告的表述中，正确的是( D )A．可行性研究报告是项目最终决策文件。B．可行性研究报告是项目初步决策文件C．可行性研究报告应直接报送有关部门审批D．可行性研究报告需经具有相应资质的工程咨询单位评估后报送有关部门审批6．根据项目法人责任制的规定，在( B )后,正式成立项目法人。A．项目建议书被批准后 B．可行性研究报告被批准C．设计概算被批准后 D．施工图设计完成后7．业主将工程建设任务发包给专门从事项目组织管理的单位，再由它分包给若干设计、施工和材料设备供应单位，并在实施中进行项目管理，是( B )模式。A．平行承发包 B．项目总承包C．设计施工总分包 D．项目总承包管理8．监理工程师初始注册有效期为( B )。A．5年 B．3年C．1年 D．2年9．在建设过程的实施过程中，如果加快工程进度，一般会导致( D )。A．投资减少,质量下降 B．投资增加,质量下降C．投资减少,质量提高 D．投资增加,质量提高10．既可能造成损失也可能创造收益的风险为( C )。A．纯风险 B．基本风险C．投机风险 D．特殊风险11．新设立的监理单位，应当在( B )后，方可到建设行政主管部门办理资质申请手续.A．其主管部门同意 B．取得企业法人营业执照C．达到规定的监理业绩 D．达到规定的年限12．在工程项目的( B )，才能形成由业主、承建商和监理企业参加的三方管理体制.A．投资决策阶段 B．建设实施阶段C．整个寿命周期 D．投资决策和实施阶段13．建设工程监理是一种( D )活动。A．工程咨询 B．工程承包C．技术监督 D．管理服务14．在控制流程中转换与对比两个环节之间的环节是( A )。A．反馈 B．纠正C．投入 D．产出15．将风险分为纯风险和投机风险是按( A )进行的分类。A．风险产生的后果 B．风险产生的原因C．风险的影响范围 D．风险分析的依据16. 现阶段我国建设工程监理具有的特点之一是（ D ）。A.服务对象的多样性 B.通过经济手段引导推进的制度C.具有完善的诚信体系 D.具有监督功能17. 下列内容中，属于FIDIC工程师职业道德准则的是（ A ）。A.能力 B.科学 C.守法 D.诚信18. 关于目标控制效果的说法，错误的是（ A ）。A.直接取决于目标控制人员对目标控制效果的评价B.直接取决于是否将主动控制与被动控制相结合C.直接取决于采取控制措施的时间是否及时D.直接取决于目标控制的措施是否得力19. 拟定对目标控制有利的建设工程组织管理棋式，是建设工程目标控制的( D )措施。A.组织 B.技术 C.经济 D.合同20. 建设工程风险中，均包含第三者责任损失的是( C )。A.投资风险和进度风险 B.进度风险和质量风险C.质量风险和安全风险 D.安全风险和投资风险21．监理单位与建设单位,承建单位的关系都是( A )关系。A．建筑市场平等主体　 B．合同C．监理与被监理 D．委托服务22．在委托监理的建设工程中,监理单位与承建单位不得有隶属关系和其它利害关系这个要求反应了建设工程监理的( C )。A．服务性　　　　　B科学性 C．独立性　　　D公正性23．遵守( A )准则,是监理工程师注册的重要条件。A．监理工程师职业道德 　　 B．公正、独立、自主C．守法、诚信、公正、科学 D．严格监理、热情服务24．对实行强制性监理的工程范围作出具体规定的是( B )。A．建筑法 B．《建筑工程质量管理条例》C．《建设工程监理范围和规模标准规定》D．《国家重点建设项目管理方法》25．《建筑法》规定,从事建筑活动的专业技术人员,应当依法取得相应的( C )证书,并在其许可的范围内从事建筑活动。A．技术职称 B．岗位C．执业资格 D．注册26．工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动,这是其经营活动基本准则( A )的要求。A．守法 B．诚信 C．公正 D．科学27．在控制流程投入与反馈两个环节之间的环节是（ C ）。A．计划 B．对比 C．转换 D．纠正28．按照控制信息的来源，可将控制分为（ B ）。A．事前控制和事后控制 B．前馈控制和反馈控制C．开环控制和闭环控制 　 D．主动控制和被动控制29．目标规划和计划与目标控制的（ B ）相一致。A．周期性 B．动态性 C．指导性 D．循环性30．在建设过程的实施过程中，如果提高工程质量标准，一般会导致（ C ）。A．投资增加、工期缩短 B．投资减少、工期延长C．投资增加、工期延长 D．投资减少、工期缩短31．按有关规定的精神，在监理工作过程中，( B )应当负责与建设工程有关的外部关系组织协调工作。A．监理单位 B．建设单位C．承建单位 D．建设单位与监理单位32．在工程项目建设中，（ A ）对参加建设的各方具有监督管理的职能。A．政府建设主管部门 B承建商C．监理企业 D项目业主33．建设工程法律，行政法规．部门规章的效力从高到低依次为( D )。A．法律、部门规章、行政法规B．部门规章、行政法规、法律。C．行政法规、法律、部门规章D．法律、行政法规、部门规章34．被动控制也可以表述为（ C ）。A．前馈控制 B．开环控制C．反馈控制 D．事前控制35．（ C ）是实现建设工程目标所必须采取的控制方法。A．主动控制 B．被动控制C．主动、被动控制结合 D．事后控制36．以项目监理机构监理人员的实际工资为基数乘上一个系数计算出来的监理费的计算方法是C ）。A．按建设工程投资的百分比 B．基本工资加奖金C．工资加一定比例的其他费用 D．按工作时间乘系数37．在下列内容中，不属于设计阶段质量控制任务的是（ C ）。A．配合设计单位优化设计 B．确定设计质量标准C．限额设计 D．审查阶段性设计成果38．根据建设工程的特点，按建设工程实施的各个阶段进行风险的分解，称为（ B ）。A．目标维 B．时间维C．阶段维 D．结构维39．组织设计原则中，“人尽其才，才得其用，用得其所”体现的是（ D ）。A．人尽其才原则 B．专业分工与协作统一原则C．主观能动原则 D．才职相称原则40．在以下内容中，不属于partnering模式特征的是（ D ）。A． 信息的共享 B．出于自愿C.高层管理的参与 D．承包商承担大部分风险41．监理工程师办理变更注册后，( )内不能再次进行变更注册。A．半年 B．1年B． 2年 D．以上年限都不对42．新设立的工程监理企业,申请专业乙级、丙级资质，其资质等级( )。A．由企业所在省、自治区、直辖市建设之关部门审批B．按其所具备的条件核定C．按照最低等级核定D．按照最低等级核定,并设一年的暂定期43． 在建设过程的实施过程中,如果减慢工程进度,一般会导致( )。A． 投资减少,质量下降 B．投资增加,质量下降B． 投资减少,质量提高 D．投资增加,质量提高44． 关于旁站的说法，错误的是( )。　　A、旁站记录是监理工程师依法行使有关签字权的重要依据　　B、旁站师建设工程监理工作中用以监督工程目标实现的重要手段　　C、旁站应在总监理工程师的指导下由现场监理人员负责具体实施　　D、工程竣工验收后，工程监理单位应当将旁站记录存档备查45． 建设工程数据库中的数据是( )。A． 静止的、孤立的 B．动态的、孤立的C． 动态的、有联系的 D．静止的、有联系的47. 组织是目标控制的基本（ ）。A. 前提和依据 B. 依据和保障C. 前提和保障 D. 根据和保障48. 对建设工程三大目标的统一关系进行定量分析时，应注意的问题之一是( )。A．当前的投入是现实的、不很确定的B． 未来的收益是现实的、确定的C．未来的收益是预期的、确定的D． 未来的收益是预期的、不很确定的49. 建设工程风险识别方法中，不属于专家调查法的是(　　)。A.头脑风暴法 B.德尔菲法 C.经验数据法 D.访谈法50. 某工程项目监理机构具有统一指挥、职责分明、目标管理专业化的特点，则该项目监理机构的组织形式为( )。A．直线制 B．职能制C．直线职能制 D．矩阵制1．在工程建设中，( BDE )与建设工程监理制，共同构成了建设工程管理制度体系。A．监理企业资质审批制度 B．工程招标投标制C．总监理工程师负责制 D．项目法人责任制E．合同管理制2．下列工程中,属于强制性监理工程范围的有( BCE )。A．项目总投资为2000万元的供水工程B．项目总投资为5000万元的供气工程C．建筑面积为8万平方米的住宅建设工程D．建筑面积为3万平方米的住宅建设工程E．总投资为1000万元的体育场馆项目3．我国现阶段建设工程监理表现出以下特点( ABCD )。A．服务对象具有单一性 B．属于国家强制推行的制度C．具有监督功能 D．市场准入采用双重控制E．以建设项目管理学作为理论基础4．与建设工程监理有关的建设工程行政法规有( ABD )。A．建设工程质量管理条例B．建设工程勘察设计管理条例C．中华人民共和国土地管理法D．中华人民共和国土地管理实施条例E．建筑工程施工许可管理办法5．监理工程师在执业中享有的权利主要包括( ACD )。A．使用监理工程师名称B．严格依照相关的技术标准和委托监理合同开展工作C．依法自主执行业务D．依法签署工程监理及相关文件并加盖执业印章E．恪守职业道德,维护社会公共利益6．除了目标分解结构应当与组织分解结构相对应之外，建设工程目标分解应遵循以下原则( ABDE )。A．能分能合 B．按工程部位分解C．统一分解的层次 D．区别对待,有粗有细E．有可靠的数据来源7．工程监理企业的资质按照等级分为 ( ADE )。A．专业资质 B．房屋建筑资质C．公路、市政资质 D．综合资质E．事务所资质8．建设工程最常见的非保险转移有以下几种情况( BCD )。A．承包商将合同责任和风险转移给业主B．业主将合同责任和风险转移给承包商C．承包商进行合同转让或工程分包Ｄ．第三方担保Ｅ．抵押担保9．建设工程风险损失包括( ACDE )几个方面。A．投资风险 B．管理风险C．质量风险 D．进度风险E．安全风险10．组织机构活动应当遵循的基本原理包括( ACDE )。A．要素有用性原理 B．动态相关性原理C．最大效益性原理 D．主观能动性原理E．规律效应性原理11. 在确定建设工程数据库结构后，数据库管理的主要任务有（　BC ）。A．数据编码　　B．数据积累　　C．数据分析　　D．数据整合　　E．数据修正12. 旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对（BD ）的施工质量实施全过程现场跟班的监理活动。A．基础工程 B．关键部位 C．钢结构D．关键工序 E．混凝土浇筑13. 国际上，工程咨询公司为承包商的服务包括( ACD )。A．为承包商提供合同咨询和索赔服务B．为大中型承包商提供技术咨询服务C．作为承包商的设计分包商，承担详细设计D．作为承包商的设计分包商，承担全部或绝大部分工程设计E．与承包商联合承包工程，承担全部或绝大部分工程设计14. 监理规划中应明确的安全生产管理措施有(　ABD　)。A.组织验收施工起重机械的安全性能B.督促施工单位落实安全技术措施C.审查施工单位的安全生产规章制度D.督促施工单位落实应急救援预案E.制定危险性较大的分部工程旁站方案15. 下列关于代理型CM模式的表述中，正确的有( BD )。A．GMP数额的谈判是CM合同谈判的焦点和难点B．CM单位对设计单位没有指令权C．业主与少数施工单位和材料、设备供应单位签订合同D．CM单位是业主的咨询单位E．代理型CM模式的管理效果没有非代理型CM模式的管理效果好16. 下列工作事项中，属于注册监理工程师义务的有（ CD ）。A.依据本人能力从事相应的执业活动B.对本人执业活动进行解释和辩护C.在规定的执业范围内和聘用单位业务范围内从事执业活动D.接受继续教育，努力提高执业水准E.保管和使用本人的注册证书和执业印章17．投资建设一项工程应当经过（ ACE ）三个发展时期。A．投资决策 B．设计施工C．建设实施D．竣工验收 E．交付使用18．下列工程中，属于强制性监理工程范围的有（ ABCE ）。A．项目总投资为5000万元的给水工程B．项目总投资为4000万元的供电工程C．建筑面积为6万m2的住宅建设工程D．建筑面积为2万m2的住宅建设工程E．总投资为1000万元的影剧院项目19．建设工程监理的作用的主要表现在：有利于（ ACDE ）。A．提高建设工程投资决策科学化水平B．促进工程建设领域管理体制的改革C．规范工程建设参与各方的建设行为D．促使承建单位保证建设工程质量和使用安全E．实现建设工程投资效益最大化20．《建设工程监理规范》规定，下列人员中的（ABCD ）均需具有监理工程师资格。A．总监理工程师 B．总监理工程师代表C．专业监理工程师 D．子项目监理工程师E．监理员21．目前我国的建设程序与计划经济时期相比较，发生了如下重要变化：实行了（ ACDE ）。A．项目决策咨询评估制 B．投资包干责任制C．工程招标投标制 D．建设工程监理制E．项目法人责任制22．监理工程师的法律责任的表现行为主要有（ AB ）。A．违法行为 B．违约行为C．违规行为 D．违纪行为E．违背职业道德的行为23．在下列内容中，属于FIDIC道德准则“对社会和职业的责任”的是（ ABD ）。A．接受对社会的职业责任B．寻求与确认的发展原则相适应的解决办法C．在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责D．在任何时候维护执业的尊严．名誉和荣誉E．保持其知识和技能与技术、法规、管理的发展相一致的水平24．在下列风险识别方法中，主要作用在于建立初始风险清单的是（ ABCE ）。A．专家调查法 B．财务报表法C．流程图法 D．风险调查法E．经验数据法25．非计划性风险自留可能由下列原因产生（ ABCD ）。A．缺乏风险意识 B．风险评价失误C．风险决策延误 D．风险决策实施延误E．非基金储备不足26. 下列总监理工程师的职责中，不得委托给总监理工程师代表的有( BCD )。　　A、组织工程竣工结算 B、组织工程竣工预验收　　C、组织编写工程质量评估报告 D、组织审查施工组织设计E、组织审核分包单位资格27. 项目监理机构实施组织协调的常用方法有( ACE )。　　A、会议协调 B、行政协调 C、交谈协调　　D、指令协调 E、书面协调28. 监理规划中的投资、进度、质量目标控制方法和措施应包括(ACE )等内容。A．风险分析 B．目标规划C．动态比较D．协调分析 E．工作流程29. 关于建设工程组织管理基本模式的说法，正确的有（CD ）。A.平行承发包模式的优点是有利于投资控制B.项目总承包模式的缺点是不利于投资控制C.项目总承包模式的优点是监理单位的组织协调工作量小D.项目总承包模式的优点是有利于进度控制E.平行承发包模式的缺点是不利于业主选择承建单位30. 在下列内容中，属于FIDIC道德准则“对社会和职业的责任”的是（ ABD ）。A．接受对社会的职业责任B．寻求与确认的发展原则相适应的解决办法C．在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责D．在任何时候维护执业的尊严、名誉和荣誉E．保持其知识和技能与技术、法规、管理的发展相一致的水平31. 下列制度中，属于项目监理机构内部工作制度的有（　DE ）。A.施工备忘录签发制度 B.施工组织设计审核制度C.工程变更处理制度D.监理工作日志制度 　E.监理业绩考核制度32.下列( )项目,达到规定的规模标准的,必须进行招标。A．大型基础设施 B．国有资金项目C．外国政府贷款 D．个人投资项目33. 被动控制也可以表述为( )。A．事前控制 B．反馈控制C．前馈控制 D．开环控制E．闭环控制34．在下列内容中,属于施工招标阶段目标控制任务的是( )。A．协助业主编制招标文件 B．协助业主编制标底C．做好投标资格预审工作 D．组织评标工作E．定标35．风险识别的特点包括( )。A．多样性 B．个别性C．客观性 D．主观性E．不确定性36．通过定量方法进行风险评价的作用主要表现在：( )。A．更准确地认识风险B．降低风险发生的概率C．建立最终风险清单D．保证目标规划的合理性和计划的可行性E．合理选择风险对策,形成最佳风险对策组合37．组织构成因素一般包括( )。A．管理模式 B．管理层次C．管理跨度 D．管理部门E．管理职能38．Partnering协议需要建设工程的( )共同签署。A．业主 B．设计单位C．承包商 D．咨询单位E．主管单位39. 建设工程质量的系统控制应当考虑( )。A．实现建设工程的共性和个性质量目标B．确保建设工程安全可靠、质量合格C．确保实现建设工程预定的功能D．对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制E．避免不断提高质量目标1．大型基础设施项目,达到规定的规模标准的，必须进行招标。√2．主动控制也可以表述为事前控制。√3．在下列内容中,属于施工招标阶段目标控制任务的包括以下工作：协助业主编制招标文件、协助业主编制标底、做好投标资格预审工作和组织评标工作等。√4.监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料。√5.项目总监理工程师是监理规划编写的主持人。√6．通过定性方法进行风险评价的作用主要表现在:降低风险发生的概率。×7．Partnering协议需要建设工程的业主、设计单位、承包商、咨询单位、主管单位共同签署。×8.工程监理企业投标书的核心是反映所提供的技术水平高低监理大纲。×9.与建设工程平行承发包模式相适应的监理模式有两种主要形式：1）.业主委托一家监理企业监理.2）. 业主委托多家监理企业监理。√10.监理规划是监理单位接受业主委托并签订委托监理合同之后，在项目监理工程师的主持下，根据委托监理合同，在监理大纲的基础上，结合工程的具体情况，经监理单位技术负责人批准，制定的全面开展监理工作的指导性文件。×11．建设工程监理的主要手段是规划、控制、协调，主要任务是控制建设工程的投资、进度和质量。√12．监理工程师初始注册有效期为三年，注册有效期满要求继续执业，需要办理续期注册。√13．工程监理企业资质是企业技术能力、管理水平、业务经验、经营规模、社会信誉等综合性实力指标。√14．项目总投资额为一千万元的影剧院项目必须实行监理。√15．对于建设工程风险识别来说，一般都应采用一种风险识别方法。×16．一加一可以等于二，也可一大于二，还可以小于二，整体效应不等于期各局部效应的简单相加。这是规律效应性原理。×17．矩阵式监理组织形式，具有较大的机动性和实用性，把上下左右集权与分权实行最优的结合，有利于解决复杂难题。√18．总监理工程师可以将审核签认竣工结算委托总监理工程师代表。×19．监理规划是建设主管机构对监理单位监督管理的依据。√20．对于大型复杂的建设工程，首先应将其按单项工程、单位工程分解，再对各单项工程、单位工程分别从时间维、目标维和因素维进行分解，可以较容易地识别出建设工程主要的、常见的风险。√21．监理对策是指：根据监理招标文件的要求，针对业主委托监理工程的特点，初步拟定的该工程的监理工作的指导思想，主要的管理措施、技术措施、拟投入的监理力量以及为搞好该项工程建设而向业主提出的原则性的建议等。√22．一般监理工程进行两阶段设计，即初步设计和施工图设计。有些工程，根据需要可在两阶段之间增加技术设计。√23．设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段。√24．平行承发包模式有利于缩短工期、质量控制，不会给合同管理造成困难。√25．协调工作应贯穿于整个建设工程实施及其管理过程中，协调就是连结、联合、调和所有的活动及力量。√26．监理规划是建设监理主管机构对监理工程师监督管理的依据。×27．所谓建设工程监理，是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，承担其项目管理工作，并代表建设单位对承包单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。×28．监理工程师是指经全国监理工程师执业资格统一考试合格，取得监理工程师执业资格证书，并经注册从事建设工程监理活动的专业人员。×某公路工程项目监理业务由业主直接委托给某工程监理公司。监理范围包括了路基路面、桥梁、隧道等主要项目的设计和施工监理。在合同谈判过程中，业主原计划仅将质量控制、进度控制、合同控制、组织协调工作等任务委托给该监理公司，经该监理公司建议，业主最终将投资控制任务也交给了该公司。业主分别将桥梁工程、隧道工程和路基路面工程分别发给了三家承包商。在制定监理规划时，有关人员就派驻该项目的总监数量发生了争议。有人坚持认为要分别按桥梁工程、隧道工程和路基路面工程设置机构并分别委任1名总监理工程师，共计3名。监理规范的内容经过讨论一致认为应包括：工程概况，监理单位的权利和义务，工程项目实施的组织，监理机沟的建立，建立范围内的总目标，项目投资、进度、质量控制，合同管理，信息管理，组织协调，承包商配合监理事项等。在某次监理工作每周一次的例会上，总监理工程师强调下周工作的重点是配合业主方提出的工程变更事项的审查以及及时签发工程变更令。1．该项目监理公司应派几名总监理工程师为妥？为什么？2．该项目的监理机构应采取什么结构形式？为什么？3. 业主最终采纳了监理公司的建议，将投资控制任务也委托给了该公司，说明了什么？4. 监理工程师在对工程项目进行目标规划和控制时，应注意什么？5. 监理规划和监理实施细则编制的负责人一般分别是谁？该项目的监理规划是否应该分阶段编写？监理单位讨论的上述监理规划的内容中，你认为哪些项目不应编入监理规划？解：1． 一名总监理工程师，因为项目只有一份监理委托合同（或一个项目监理组织）。2． 按设计与施工阶段分解的直线制监理组织形式，因为该项目在地理位置上比较分散，线路比较长且监理任务包括了设计与施工阶段。3． 工程项目的目标控制要取得比较满意的效果，三大目标的控制必须有机结合起来。4．在目标规划时，要注意统筹兼顾，在需求与目标之间，在三大目标之间反复协调，力求做到需求与目标的统一，三大目标的统一；要针对整个目标系统实施控制，防止盲目追求单一目标而冲击或干扰其他目标的现象发生。5．应分别为总监理工程师和相应的专业监理工程师。该项目的监理规划应该分阶段编写。上述讨论的内容中监理单位的权利与义务、工程项目实施的组织、承包商配合监理事项等不应列人监理规划。某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖并移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位；同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。项目监理过程中有如下事件：事件1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前，不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。事件2：设备安装施工，要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，其中五名安装人员无安装资格证书，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。事件3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和 费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是监理单位要求的。问题：1、事件1中建设单位在第一次工地会议的作法有哪些不妥？写出正确的作法。2、监理单位应如何处理事件2？3、在事件3中，总监理工程师的作法是否妥当？施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准？说明理由。答：1.建设单位要求边施工边办施工许可证的做法不妥。正确的做法是建设单位应在自领取施工许可证起3个月内开工。此外，建设单位起草会议纪要不妥，第一次工地会议纪要应由监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。2.监理单位应要求施工单位将无安装资格证书的人员清除出场，并请有资格的检测单位对已完工的部分进行检查。3.监理工程师的做法是正确的。施工单位的费用索赔和工程延期要求不应该被批准，因为暂停施工的原因是施工单位未按技术规程要求操作，属施工单位的原因。某监理单位承担了某工程的施工阶段监理任务，该工程由甲施工单位总承包。甲施工前段时间选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包。施工过程中发生了以下事件：事件1、专业监理工程师在熟悉图纸时发现，基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单位研究后，口头同意了总监理工程师的更改方案，总监理工程师随即将更改的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。事件2、施工过程中，专业监理工程师发现乙施工前段时间施工的分包工程部分存在质量隐患，为此，总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称：乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任.。事件3、专业监理工程师在巡视时发现，甲施工前段时间在施工中使用未经报验的建筑材料，若继续施工，该部位将被隐蔽。因此，立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令（因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响，乙施工单位也被迫停工）。同时，指示甲施工单位将该材料进行检验，并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序停工予以确认，并在合同约定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后，证实材料合格，可以使用，总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工。事件4、乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工前段时间提出补偿要求，而甲施工单位称：此次停工是执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。事件5、对上述施工单位的索赔建设单位称：本次停工是监理工程师失职造成，且事先未经过建设单位同意。因此，建设单位不承担任何责任，由于停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。问题：1、 请指出总监理工程师上述行为的不妥之处并说明理由。总监理工程师应如何正确处理？2、 甲施工单位的答复是否妥当？为什么？总监理工程师签发的整改通知是否妥当？为什么？3、专业监理工程师是否有权签发本次暂停令？为什么？下达工程暂停令的程序有无不妥之处？请说明理由。4、甲施工单位的说法是否正确？为什么？乙施工单位的损失应由谁承担？5、建设单位的说法是否正确？为什么？答：1、总监理工程师不应直接致函设计单位。因为监理人员无权进行设计变更。正确处理：发现问题应向建设单位报告，由建设单位向设计单位提出变更要求。2、甲施工单位回函所称，不妥。因为分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建设单位造成的损失，总承包单位承担连带责任。总监理工程师签发的整改通知，不妥，因为整改通知应签发给甲施工单位，因乙施工单位与建设单位没有合同关系。3、专业监理工程师无权签发《工程暂停令》。因为这是总监理工程师的权力。下达工程暂停令的程序有不妥之处。理由是专业监理工程师应报告总监理工程师，由总监理工程师签发工程暂停令4、甲施工单位的说法不正确。因为乙施工单位与建设单位没有合同关系，乙施工单位的损失应由甲施工单位承担。5、建设单位的说法不正确。因为监理工程师在是合同授权内履行职责，施工单位所受的损失不应由监理单位承担。

江东新区安置房(地块1、地块2、地块3、地块7、地块8)项目(暂定名)位于海口市江东新区，项目情况如下：1、江东新区安置房(地块1)项目用地面积约30.72亩，总建筑面积约6.4万平方米(具体以政府批复为准)；2、江东新区安置房(地块2)项目用地面积约28.81亩，总建筑面积约5.8万平方米(具体以政府批复为准)；3、江东新区安置房(地块3)项目用地面积约21.31亩，总建筑面积约4.1万平方米(具体以政府批复为准)；4、江东新区安置房(地块7)项目用地面积约142.94亩，总建筑面积约23.4万平方米(具体以政府批复为准)；5。江东新区安置房(地块8)项目用地面积约140.66亩，总建筑面积约23.8万平方米(具体以政府批复为准)；现需向社会公开邀请参与以上项目的项目建议书及可行性研究报告编制单位。请自公告发布之日起三个工作日内分别以密封报价函的形式报到我司项目部(含项目建议书及可行性研究报告编制具体金额、资质、业绩等)。截止7月15日下午17点30分停止报价，逾期不予受理。联系地址：海口市美兰区美坡路9号中贤小区A幢二楼联系人：陈龙联系电话：65391902海口市美兰区招商建设投资有限公司2020年7月13日（文章来源：海南日报）

京门头沟发改（审）[2021]11号关于门头沟军温路综合管线工程项目建议书（代可行性研究报告）延期的批复 【来源：北京市门头沟区人民政府】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

湘乡市发展和改革局、湖南省高速公路集团有限公司：报来《关于审批〈湖南省益阳至娄底高速公路新增涧山互通工程可行性研究报告〉的请示》（湘乡发改〔2020〕70号）、《湖南省高速公路集团有限公司关于审批〈湖南省益阳至娄底高速公路新增涧山互通工程可行性研究报告〉的请示》（湘高速建〔2021〕34号）以及省交通运输厅湘交函〔2020〕62号、省自然资源厅建设项目用地预审与选址意见书用字第430000202000114号等有关材料均悉。经研究，批复如下：一、为改善湘乡市交通运输条件，完善区域路网，增强益娄高速公路辐射带动能力，缓解邻近互通交通压力，推动湘乡市西部镇区资源开发和产业发展，同意新增建设益阳至娄底高速公路涧山互通工程。项目代码为：2020-430381-48-01-019810。二、本项目设置在益阳至娄底高速公路K81+856.42-K82+840.36路段附近，北距岐山枢纽互通约8公里，南距娄底经开区互通约12公里。三、本项目采用单喇叭建设方案，与湘乡市壶天镇X045县道相接，项目涉及益阳至娄底高速公路主线约0.9830公里，建设匝道总长约1.5公里。同步建设连接线约0.52公里、4进4出匝道收费站1处和必要的交通工程及沿线设施。四、本项目主线采用四车道高速公路标准建设，设计速度采用100公里/小时，路基宽度26米；匝道设计速度采用40公里/小时，单车道路基宽度8.5米，双向双车道路基宽度15.5米；连接线采用三级公路标准建设，设计速度采用40公里/小时，路基宽度8.5米。桥涵设计汽车荷载等级均采用公路-Ⅰ级，其余技术指标应符合《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）中的规定。 五、本项目由湖南省高速公路集团有限公司担任项目法人，负责该项目的建设、运营。项目管养按照有关协议执行。六、本项目估算总投资为14308万元。建设资金来源为：由湘乡市和湖南省高速公路集团有限公司各承担50%。七、请项目法人严格执行国家有关招标投标的规定，本项目有关勘察、设计、施工、监理以及重大设备、材料采购等必须全部实行公开招标，招标组织形式为委托招标。八、在下一阶段要进一步做好以下工作：（一）加强区域工程地质，深化互通方案比选论证，进一步优化设计，并检验互通前后段运行速度的协调性。（二）项目开工前，项目法人要与公安、路政等相关单位共同制定施工交通组织方案，确保项目建设期间益娄高速公路通行顺畅、安全。（三）加强环境保护，采取切实措施保护沿线生态和环境。该项目环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。九、本项目建设工期2年（自开工之日起）。十、请你们进一步落实资金来源，落实各项建设条件，签订好具体建设协议，加强施工期间的组织管理，落实征地拆迁相应政策和措施，确保工程质量与安全。十一、请项目法人单位通过在线平台如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等基本信息，其中项目开工前应按季度报送项目进展情况；项目开工后至竣工投用止，应逐月报送进展情况。我委将采取在线监测、现场核查等方式，加强对项目实施的事中事后监管，依法处理有关违法违规行为，并向社会公开。特此批复。2021年4月2日【来源：湖南省发展和改革委员会】声明：此文版权归原作者所有，若有来源错误或者侵犯您的合法权益，您可通过邮箱与我们取得联系，我们将及时进行处理。邮箱地址：jpbl@wccm.sinanet.com

备受期待的1号线与八通线贯通最新进展来啦！1号线与八通线贯通近日，轨道交通1号线与八通线贯通运营工程监理、轨道交通1号线与八通线贯通运营工程信号系统采购及安装工程等招标公告发布。招标公告显示，工程将实施轨道交通1号线与八通线轨道线路、机电设备系统改造。实现轨道线路、机电设备系统连通。实现既有车辆适应性改造。可以说，“八一贯通”的工程即将迈入项目建设期，迎来实质性的进展啦！今年6月，北京市发改委批复了关于轨道交通1号线与八通线贯通运营工程项目建议书（代可行性研究报告）。项目建议书披露，市发改委同意组织实施轨道交通1号线与八通线贯通运营工程。为何两线“断”了十几年？地铁八通线是1号线的东延长线。虽然运营图上地铁1号线和八通线几乎连在了一起，但从八通线开通之日起，两线都是分开运营，换乘时是“人动、车不动”。区别于其他地铁线路的换乘方式，1号线和八通线采用较少见的“两站接驳”换乘：进城乘客在四惠东站换乘1号线更容易抢到始发站的座位，出城乘客在四惠站换乘八通线比较容易有座。但无论哪个方向，换乘都需要乘客先从站台奔站厅层，再到另一站台，早晚高峰人流密集时往返爬楼梯如同“翻山越岭”。多年来，不少市民都在呼吁两条线路贯通运营。与八通线相连的这一段，早期建设时是“复八线”，1999年开通，成为1号线的一部分；而八通线则是2003年开通。受制于当时的技术条件等方面的限制，两线并未贯通，但当年八通线曾在线路结构上为与1号线日后贯通有过预留。但结构上的预留只是一小步，真正贯通运营仍面临其他难题。据了解，两线贯通运营，除了土建部分需要改造外，列车运行控制系统也需统一，还要考虑屏蔽门升级改造和车辆兼容性问题。信号改造迈出贯通关键一步其实，早在2015年，地铁1号线就进行了信号系统改造，用上了CBTC信号系统。第二年，市发改委批复八通线二期（南延）工程（含既有线通信、信号等设备改造）项目可行性研究报告。去年年底，八通线南延开通运营。之前八通线老线借拨线改造的时机，也对信号系统进行升级改造，启用了全新的CBTC信号系统。至此，两条线路都配上了CBTC这个“最强大脑”，具备了一样的信号制式，这才为后期贯通运营打下了基础。专家建议运营参考6号线“1号线和八通线贯通后，会不会在四惠上车后就人满为患、找不到座位了？”很多乘客表示担心。对此，有专家提出可以借鉴6号线的运营模式。6号线东段在草房有车辆段，高峰时段部分列车是从草房站进入正线运营，乘客在这里能坐上空车。而八通线四惠地区也有停车场，与1号线贯通运营后，部分列车可以从四惠站或四惠东进入正线，让这两站上车的乘客也能坐上空车。内容综合自北京市公共资源交易服务平台、北京日报等微信编辑 王璇

8月11日，北京市通州区官微发布，近日，轨道交通1号线与八通线贯通运营工程监理、轨道交通1号线与八通线贯通运营工程信号系统采购及安装工程等招标公告发布。工程将实施轨道交通1号线与八通线轨道线路、机电设备系统改造。实现轨道线路、机电设备系统连通。实现既有车辆适应性改造。可以说，八通线和一号线贯通的工程即将迈入项目建设期，迎来实质性的进展。今年6月，北京市发改委批复了关于轨道交通1号线与八通线贯通运营工程项目建议书（代可行性研究报告）。项目建议书披露，市发改委同意组织实施轨道交通1号线与八通线贯通运营工程。地铁八通线是1号线的东延长线。虽然运营图上地铁1号线和八通线几乎连在了一起，但从八通线开通之日起，两线都是分开运营。区别于其他地铁线路的换乘方式，1号线和八通线采用较少见的“两站接驳”换乘，高峰期换乘站人员密集，两线贯通运营呼声较强。文/北青-北京头条记者 李泽伟[ 北京头条客户端 ]

一、单项选择(共60道题，每道题1.0分。)1 [单选题] 从投资者角度，工程造价是建设工程预计开支或者实际开支的全部（ ）费用。A 建安工程费B 有形资产投资C 静态投资D 固定资产投资参考答案： D参考解析：工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。2 [单选题] 工程计价是一个逐步组合的过程，正确的造价组合过程是（ ）。A 单位工程造价→分部分项工程造价→单项工程造价B 单位工程造价→单项工程造价→分部分项工程造价C 分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价D 分部分项工程造价→单项工程造价→单位工程造价参考答案： C参考解析：建设项目的组合性决定了工程计价的逐步组合过程。工程造价的组合过程是:分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价。3 [单选题] 全面造价管理是指有效地利用专业知识和技术，对（ ）进行筹划和控制。A 资源、成本、盈利和风险B 工期、质量、成本和风险C 质量、安全、成本和盈利D 工期成本、质量成本、安全成本，环境成本参考答案： A参考解析：按照国际造价管理联合会(International Cost Engineering Council, ICEC) 给出的定义， 全面造价管理(Total Cost Management , TCM) 是指有效地利用专业知识与技术，对资源、成本、盈利和风险进行筹划和控制。4 [单选题] 建设工程造价管理的关键是在（ ）阶段。A 设计和施工B 施工和竣工结算C 招标和施工D 前期决策和设计参考答案： D参考解析：工程造价控制的关键是在于前期的决策和设计阶段。5 [单选题] 根据工程造价咨询管理制度，乙级造价咨询企业中取得一级造价师注册证书的人员应不少于（ ）人。A 3B 6C 10D 12参考答案： A参考解析：根据《造价咨询企业管理办法》乙级造价咨询企业一级造价师人数不少于3人。注意：2020修订版教材修改。6 [单选题] 工程造价咨询企业在工程造价成果文件中加盖的工程造价咨询企业执业印章，除企业名称外，还应包含的内容是（ ）。A 资质等级、颁证机关B 专业类别、证书编号C 专业类别、颁证机关D 资质等级、证书编号参考答案： D参考解析：工程造价成果文件应当由工程造价咨询企业加盖有企业名称、资质等级及证书编号的执业印章，并由执行咨询企业业务的注册造价工程师签字、加盖个人的执业印章。7 [单选题] 根据《建筑法》规定，建设单位在取得施工许可证之日起（ ）个月内开工。A 2B 3C 6D 12参考答案： B参考解析：根据《建筑法》的相关规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。8 [单选题] 某依法必须进行招标的项目，招标人拟定于2020年11月1日发售招标文件，根据《招标投标法》。要求投标人提交投标文件的截止时间最早可设定在2020年（ ）。A 11月11日B 11月16日C 11月21日D 12月1日参考答案： C参考解析：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20 日。9 [单选题] 某工程中标合同金额为6500万元，根据《招标投标法实施条例》，中标人应提交的履约保证金不得超过（ ）万元。A 130B 650C 325D 975参考答案： B参考解析：招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。6500×10%=650。10 [单选题] 根据《政府采购法》实行集中采购的政府采购，集中采购目录应由（ ）确定。A 省级以上人民政府B 国务院相关主管部门C 省级政府采购主管部门D 国务院采购主管部门参考答案： A参考解析：政府采购实行集中采购和分散采购相结合。集中采购的范围由省级以上人民政府公布的集中采购目录确定。11 [单选题] 根据《价格法》，在制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立（ ）制定。A 风险评估B 公示C 专家咨询D 听证会参考答案： D参考解析：制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立听证会制度，征求消费者、经营者和有关方而的意见。12 [单选题] 根据《合同法》，对于可撤销的合同，具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起（ ）内没有行使撤销权，视为放弃撤销权。A 3个月B 6个月C 1年D 2年参考答案： C参考解析：有下列情形之一的， 撤销权消灭：1) 具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1 年内没有行使撤销权；2) 具有撤销权的当事人知道撒销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。13 [单选题] 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业不使用政府资金投资建设需核准的项目时，政府部门在投资决策阶段仅需审批的文件是（ ）。A 可行性研究报告B 初步设计文件C 资金申请报告D 项目申请报告参考答案： D参考解析：非政府投资项目。对于企业不使用政府资金投资建设的项目， 政府不再进行投资决策性质的审批，区别不同情况实行核准制或登记备案制。核准制。企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序2) 备案制。对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案制。除国家另有规定外，由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。14 [单选题] 建设工程项目后评价采用的基本方法（ ）。A 对比分析法B 效应判断法C 影响评价法D 效果梳理法参考答案： A参考解析：项目后评价的基本方法是对比法。15 [单选题] 应用建筑信息建模(BIM)技术能够强化工程造价管理的主要原因在于（ ）。A BIM技术可用来构建可视化模型B BIM技术可用来模拟施工方案C BIM技术可用来检查管线碰撞D BIM技术可用来自动计算工程量参考答案： D参考解析：强化造价管理。提高工程量计算的准确性。基于BIM 的自动量功能， 可使工程量计算工作摆人为因素影响， 得到更加客观的数据。16 [单选题] 关于工程项目管理组织机构特点的说法，正确的是（ ）。A 矩阵制组织中项目成员受双重领导B 职能制组织中指令统一且职责清晰C 直线制组织中可实现专业化管理D 强矩阵制组织中项目成员仅对职能经理负责参考答案： A参考解析：矩阵制组织中项目成员受双重领导；职能制组织形成多头领导；直线制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。强矩阵制项目经理由企业最高领导任命，并全权负责项目。17 [单选题] 工程项目计划体系中，用来阐明各单位工程的建设规模、投资额、新增固定资产,新增生产能力等建设总规模及本年计划完成情况的是（ ）。A 年度计划项目表B 年度竣工投产交付使用计划表C 年度建设资金平衡表D 年度设备平衡表参考答案： B参考解析：年度竣工投产交付使用计划表。用来阐明各单位工程的建设规模、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建设总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期。18 [单选题] 根据《建设工程安全生产管理条例》，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项施工方案的专家论证会应当由（ ）组织召开。A 建设单位B 施工单位C 设计单位D 监理单位参考答案： B参考解析：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的、由施工总承包单位组织召开专家论证会。19 [单选题] 采用S曲线法比较工程实际进度与计划进度时，若实际累计S曲线落在计划累计S曲线上方，则可得出的正确结论（ ）。A 实际进度落后于计划进度B 进度的计划编制过于保守C 实际进度超前于计划进度D 计划工期偏于紧迫参考答案： C参考解析：若实际累计S曲线落在计划累计S曲线上方，说明已完工程计划费用大于和拟完工程计划费用，故进度超前。20 [单选题] 建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数（ ）。A 流水强度和施工过程B 流水节拍和施工段C 工作面和施工过程D 流水步距和施工段参考答案： A参考解析：工艺参数主要是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。21 [单选题] 某工程网络计划执行过程中，工作M的实际进度拖后的时间己超过其自由时差，但未超过总时差，则工作M实际进度拖后产生的影响是( )。A 既不影响后续工作的正常进行，也不影响总工期B 影响紧后工作的最早开始时间，但不影响总工期C 影响紧后工作的最迟开始时间，同时影响总工期D 影响紧后工作的最迟开始时间，但不影响总工期参考答案： B参考解析：工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。22 [单选题] 工程网络计划费用优化中，应将（ ）的关键工作作为压缩持续时间的对象。A 直接费用率最小B 持续时间最长C 直接费用率最大D 资源强度最大参考答案： A参考解析：在压缩关键工作的持续时间以达到缩短工期的目的时，应将直接费用率最小的关键工作作为压缩对象。当有多条关键线路出现而需要同时压缩多个关键工作的持续时间时，应将它们的直接费用率之和（组合直接费用率）最小者作为压缩对象。23 [单选题] 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，下列工作中，属于发包人义务的是（ ）。A 发出开工通知B 编制施工组织总设计C 组织设计交底D 施工期间照管工程参考答案： C参考解析：发包人在合同履行过程中的一般义务包括：在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。应委托监理人按合同约定的时间向承包人发出开工通知。应按专用合同条款的约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和下设施等有关资料， 并保证资料的真实、准确、完整。应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。应根据合同进度计划， 组织设计单位向承包人进行设计交底。应按合同约定向承包人及时支付合同价款。应按合同约定及时组织竣工验收。应履行合同约定的其他义务。24 [单选题] 某工程项目完工后，承包商于2019 年8 月8 日向业主方提交了竣工验收报告。业主方为尽早投入使用，在未组织竣工验收的情况下于2019 年9 月1 日开始使用该工程。后经承包商再三催促，业主方于2019年11月12日进行竣工验收，2019 年11 月13 日参与工程竣工验收的各方签署了竣工验收合格意见。该工程实际竣工日期应为2019 年（ ）。A 8 月8 日B 9 月1 日C 11 月12 日D 11 月13 日参考答案： B参考解析：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告， 发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收， 发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。25 [单选题] 现金流量图中表示现金流量的三要素是（ ）。A 利率、利息、净现值B 时长、方向、作用点C 现值、终值、计算期D 大小、方向、作用点参考答案： D参考解析：现金流量图是一种反映经济系统资金运动状态的图式，运用现金流量图可以形象、直观地表示现金流量的三要素：大小（资金数额）、方向（资金流入或流出）和作用点（资金流入或流出的时间点）26 [单选题] 某公司年初借款1000万元，年利率为5%，按复利计息，若在10 年内等额偿还本息，则每年末应偿还（ ）万元。A 129.50B 140.69C 150.00D 162.89参考答案： A参考解析：已知P求A, A=P（A/P, i, n)，A=1000×[5%×(1+5%）10]/[ (1+5%）10-1]=129.5027 [单选题] 假设名义利率为5%，计息周期为季度，则年有效利率为（ ）。A 5%B 5.06%C 5.09%D 5.12%参考答案： C参考解析：Ieff=(1+r/m）^m-1=(1+5%/4）4-1=5.09%28 [单选题] 采用投资回收期指标评价投资方案的优点是（ ）。A 能够考虑投资期内的现金流量B 能够反应计算期内的经济效果C 能够考虑投资方案的偿债能力D 能够反应资本的周转速度参考答案： D参考解析：投资回收期指标容易理解，计算也比较简便;项目投资回收期在一定程度上显示了资本的周转速度。29 [单选题] 进行投资方案经济评价时，基准收益率的确定应以（ ）为基础。A 行业平均收益率B 社会平均折现率C 项目资金成本率D 社会平均利润率参考答案： A参考解析：基准收益率的确定一般以行业的平均收益率为基础。30 [单选题] 某工业项目年设计能力为60万件。单位产品售价200元。单位产品可变成本为160元。年固定成本600万元。项目的销售税金及附加的合并税率为产品价格的5%。其盈亏平衡点（ ）万件。A 30B 20C 15D 10参考答案： B参考解析：B=p Q-CvQ-CF—tQ，根据题干数据带入公式Q=20万件。31 [单选题] 对某投资方案进行单因素敏感性分析时，在相同初始条件下，产品价格下降幅度超过6.28%时，净现值由正变负；投资额增加幅度超过9.76%时，净现值由正变负；经营成本上升幅度超过14.35%时， 净现值由正变负。按净现值对各个因素的敏感程度由大到小排列，正确的顺序是（ ）。A 产品价格—投资额—经营成本B 经营成本—投资额—产品价格C 投资额一经营成本一产品价格D 投资额一产品价格一经营成本参考答案： A参考解析：产品价格下降幅度超过6.28%时，净现值由正变负；投资额增加幅度超过9.76%时，净现值由正变负；经营成本上升幅度超过14.35%时，净现值由正变负。净现值对各个因素的敏感程度来排序，依次是产品价格、投资额、经营成本，最敏感的因素是产品价格。32 [单选题] 价值工程的核心是对产品进行（ ）分析。A 成本B 结构C 价值D 功能参考答案： D参考解析：价值工程的核心是对产品进行功能分析。33 [单选题] 按照价值工程的工作程序，需要在分析阶段进行的工作是（ ）。A 对象选择和功能定义B 功能定义和功能整理C 功能整理和方案评价D 方案创造和成果评价参考答案： B参考解析：34 [单选题] 下列分析方法中，可用来选择价值工程研究对象的是（ ）。A 价值指数法和对比分析法B 百分比分析法和挣值分析法C 对比分析法和挣值分析法D ABC分析法和因素分析法参考答案： D参考解析：对象选择的方法:因素分析法。ABC 分析法。强制确定法。百分比分析法。价值指数法。35 [单选题] 从价值工程实践来看，决定价值工程成败的关键是（ ）。A 方案创造B 功能评价C 功能定义D 对象选择参考答案： A参考解析：从价值工程实践来看，方案创造是决定价值工程成败的关键。36 [单选题] 采用权衡分析法权衡工程系统设置费中各项费用之间的关系时，可采取的措施是（ ）。A 进行节能设计，减少运行费用B 改善设计材质，降低维修频度C 采用整体结构，减少安装费用D 采用计划预修，降低停机损失参考答案： C参考解析：设置费中各项费用之间的权衡分析：进行充分的研制，降低制造费；将预知的维修系统装入机内，减少备件的购置量；购买专利的使用权，从而减少设计、试制、制造、试验费用；采用整体结构，减少安装费。37 [单选题] 根据固定资产投资项目资本金制度，作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的（ ）之和。A 建筑工程费和安装工程费B 固定资产和铺底流动资金C 建筑工程费和设备工器具购置费D 建筑工程费和建设工程其他费参考答案： B参考解析：作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和，具体核定时以经批准的动态概算为依据。38 [单选题] 福费廷（FORFEIT）作为一种专门的代理融资技术，其本质是以（ ）方式进行融资。A 债券B 租赁C 信贷D 股权参考答案： C参考解析：福费廷是专门的代理融资技术。其本质是以信贷方式融资。39 [单选题] 根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》，对于产能过剩行业中的水泥项目，项目资本金占项目总投资的最低比例为（ ）。A 40%B 35%C 30%D 25%参考答案： B参考解析：水泥项目资本金比例维持35%不变。40 [单选题] 不同的资金成本形式有不同的作用，可作为追加筹资决策依据的资金成本是（ ）。A 边际资金成本B 个别资金成本C 综合资金成本D 加权资金成本参考答案： A参考解析：边际资金成本是追加筹资决策的重要依据。41 [单选题] 项目的资本结构是否合理，可通过分析（ ）来衡量。A 负债融资成本B 权益融资成本C 每股收益变化D 权益融资比例参考答案： C参考解析：资本结构是否合理一般是通过分析每股收益的变化来进行衡量的。42 [单选题] 按照项目融资程序，选择项目融资方式是在（ ）阶段需要进行的工作。A 投资决策分析B 融资结构设计C 融资方案执行D 融资决策分析参考答案： D参考解析：43 [单选题] 下列项目融资方式中，需要通过转让已建成项目的产权和经营权来进行拟建项目融资的是（ ）。A BOTB TOTC ABSD PFI参考答案： B参考解析：从项目融资的角度看，TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资的。44 [单选题] 下列项目融资方式中，通过证券市场发行债券进行筹集资金的是（ ）。A BOTB TOTC ABSD PFI参考答案： C参考解析：ABS (Asset-Backed Securitization，资产证券化)是通过发行债券的方式进行融资的一种融资方式。45 [单选题] 为了判断能否采用PPP模式代替传统的政府投资运营方式提供公共服务项目，应采用的评价方法是( )。A 项目经济评价B 财政承受能力评价C 物有所值评价D 项目财务评价参考答案： C参考解析：物有所值(Value for Money, VFM) 评价是判断是否采用PPP 模式代替政府传统投资运营方式提供公共服务项目的一种评价方法。46 [单选题] 下列税种中，实行差别比例税率的是（ ）。A 土地增值税B 城镇土地使用税C 建筑业增值税D 城市维护建设税参考答案： D参考解析：城市维护建设税实行差别比例税率。47 [单选题] 企业发生的公益性捐赠支出，能够在计算企业所得税应纳税所得额时扣除的是在年度利润总额（ ）以内的部分。A 10%B 12%C 15%D 20%参考答案： B参考解析：企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。48 [单选题] 对于投保建筑工程一切险，保险人不承担赔偿责任的有（ ）。A 因暴雨造成的物质损失B 发生火灾引起的场地清理费用C 工程设计错误引起的损失D 因地面下沉引起的物质损失参考答案： C参考解析：建筑工程除外责任，保险人对设计错误引起的损失和费用不承担赔偿责任。49 [单选题] 对工程项目进行多方案比选时，比选的内容应包括( )。A 工艺方案比选和经济效益比选B 技术方案比选和经济效益比选C 技术方案比选和融资方案比选D 工艺方案比选和融资方案比选参考答案： B参考解析：无论哪一类方案比选， 均包括技术方案比选和经济效益比选两个方面。50 [单选题] 对非经营性项目进行财务分析时，主要考察的内容是( )。A 项目静态盈利能力B 项目偿债能力C 项目抗风险能力D 项目财务生存能力参考答案： D参考解析：对于非经营性项目，财务分析应主要分析项目的财务生存能力。51 [单选题] 投资方案现金流量表中，可用来考察投资方案融资前的盈利能力，为比较各投资方案建立共同基础的是( )。A 资本金现金流量表B 投资各方现金流量表C 财务计划现金流量表D 投资现金流量表参考答案： D参考解析：通过投资现金流量表可计算投资方案的财务内部收益率、财务净现值和静态投资回收期等经济效果评价指标，并可考察投资方案融资前的盈利能力，为各个方案进行比较建立共同的基础。52 [单选题] 进行建设工程限额设计时，评价和优化设计方案采用的方法是（ ）。A 技术经济分析法B 工期成本分析法C 全寿命周期成本分析法D 价值指数分析法参考答案： A参考解析：设计方案评价与优化通常采用技术经济分析法，即将技术与经济相结合，按照建设工程经济效果，针对不同的设计方案，分析其技术经济指标，从中选出经济效果最优的方案。53 [单选题] 审查工程设计概算编制深度时，应审查的具体内容是（ ）。A 总概算投资是否通过批准投资估值的10%B 是否具有完整的三级设计概算文件C 概算所采用的编制方法是否符合相关规定D 概算中的设备规格、数量、配置是否符合设计要求参考答案： B参考解析：设计概算编制深度审查：①审查编制说明。审查设计概算的编制方法、深度和编制依据等重大原则性问题。②审查设计概算编制的完整性。对于一般大中型项目的设计概算，审查是否具有完整的编制说明和三级设计概算文件（总概算、综合概算、单位工程概算），是否达到规定的深度。③审查设计概算的编制范围。包括：设计概算编制范围和内容是否与批准的工程项目范围相一致； 各费用应列的项目是否符合法律法规及丁程建设标准；是否存在多列或遗漏的取费项目等。54 [单选题] 下列合同计价方式中，建设单位容易控制造价，施工承包单位风险大的是（ ）。A 总价合同B 目标成本加奖罚合同C 单价合同D 成本加固定酬金合同参考答案： A参考解析：总价合同建设单位容易控制造价，施工承包单位风险大。55 [单选题] 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人应延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形是（ ）。A 施工场地发现文物后需要采取合理保护措施的B 施工中遇到不利物质条件采取合理措施的C 发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线工作返工的D 发包人提供的设备不符合合同要求需要更换的参考答案： C参考解析：发包人应对其提供的测阰基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误， 并向承包人支付合理利润。56 [单选题] 下列投标报价策略中属于恰当使用不平衡报价方法的是（ ）。A 适当降低早结算项目的报价B 适当提高晚结算项目的报价C 适当提高预计未来会增加工程量的项目单价D 适当提高工程内容说明不清楚的项目清单参考答案： C参考解析：经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目，适当提高单价，这样在最终结算时可多盈利;而对于将来工程量有可能减少的项目，适当降低单价，这样在工程结算时不会有太大损失。57 [单选题] 根据《标准施工招标文件》在对投标文件进行初审时，属于投标文件形式审查的是（ ）。A 提交的投标保证金形式是否符合投标须知规定B 投标人是否完全接受投标文件中的合同条款C 投标承诺的工程是否满足投标人须知中的要求D 投标函是否经法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章参考答案： D参考解析：根据九部委颁布的《标准施工招标文件)》 (2007年版)，初步评审属于对投标文件的合格性审查，包括以下四个方面。投标文件的形式审查包括:提交的营业执照、资质证书、安全生产许可证是否与投标单位的名称一致;投标函是否经法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章;投标文件的格式是否符合招标文件的要求；的联合体投标人是否提交了联合体协议书;联合体的成员组成与资格预审的成员组成有无变化；联合体协议书的内容是否与招标文件要求一致;报价的唯一性。58 [单选题] 某项固定资产原价为50000元，预计净残值500元，预计使用年限5年，采用双倍余额递减法计算第3年折旧额（ ）。A 7128B 7200C 9900D 10000参考答案： B参考解析：年折旧率=2×（1/5）=40%第1年折旧额=50000×40%=20000元第2年折旧额=（50000-20000）×40%=12000元第3年折旧额=(50000-20000-12000)×40%=7200元59 [单选题] 采用挣值分析法动态监控工程进度和费用时，若在某一时点计算得到费用绩效指数＞1，进度绩效指数＜1，则表明该工程目前的实际状况（ ）。A 费用节约进度超前B 费用超支进度拖后C 费用节约进度拖后D 费用超支进度超前参考答案： C参考解析：费用绩效指数CPI>1，表示实际费用节约CPI<1，表示实际费用超支。进度绩效指数SPI> 1，表示实际进度超前SPI<1，表示实际进度拖后。60 [单选题] 根据《建设工程质量保证金管理办法》，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告（ ）天后，工程自动进入缺陷责任期。A 30B 45C 60D 90参考答案： D参考解析：由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90 天后，工程自动进入缺陷责任期。二、多项选择(共20道题，每道题2.0分。)61 [多选题] 下列工程造价管理工作中，属于工程施工阶段造价管理工作内容的有（ ）。A 编制施工图预算B 审核投资估算C 进行工程计量D 处理工程变更E 编制工程量清单参考答案： C D参考解析：工程施工阶段:进行工程计量及工程款支付管理，实施工程费用动态监控，处理工程变更和索赔。62 [多选题] 根据造价工程师职业资格制度，下列工作内容中，属于一级造价工程师执业范围的有（ ）。A 批准工程投资估算B 审核工程设计概算C 审核工程投标报价D 进行工程审计中的造价鉴定E 调解工程造价纠纷参考答案： B C D E参考解析：一级造价工程师执业范围：包括建设项目全过程的工程造价管理与咨询等，具体工作内容有：项目建议书、可行性研究投资估算与审核，项目评价造价分析；建设工程设计概算、施工(图)预算的编制和审核;建设工程招标投标文件工程量和造价的编制与审核；建设工程合同价款、结算价款、竣工决算价款的编制与管理;建设工程审计、仲裁、诉讼、保险中的造价鉴定，工程造价纠纷调解；建设工程计价依据、造价指标的编制与管理；与工程造价管理有关的其他事项。63 [多选题] 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。A 完成建设工程设计和合同约定的各项内容B 有完整的技术档案和施工管理资料C 有质量监督机构签署的质量合格文件D 有施工单位签署的工程保修书E 有建设单位签发的工程移交证书参考答案： A B D参考解析：建设工程竣工验收应当具备下列条件：完成建设工程设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；有施工单位签署的工程保修书。64 [多选题] 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（ ）。A 采购施工安全防护用具B 缴纳职工工伤保险费C 支付从事危险作业人员津贴D 更新施工安全防护设施E 改善安全生产条件参考答案： A D E参考解析：施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。65 [多选题] 根据《合同法》，关于要约和承诺的说法，正确的有（ ）。A 要约通知发出时即表明要约生效B 承诺应当在要约确定的期限内到达要约人C 要约一旦发出不得撤销D 承诺通知到达要约人时生效E 承诺的内容应当与要约的内容一致参考答案： B D E参考解析：要约到达受要约人时生效，故A选项错误。要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。故C选项错误。66 [多选题] 根据《合同法》，下列合同属于效力待定合同的有（ ）。A 违反法律法规的合同B 订立合同时显失公平的合同C 限制民事行为能力人订立的合同D 一方以欺诈、胁迫手段订立的合同E 无权代理人代订的合同参考答案： C E参考解析：限制民事行为能力人订立的合同。无权代理人代订的合同。67 [多选题] 在工程建设实施过程中，为了做好环境保护主体工程与环保措施工程必须同时进行的工作有（ ）。A 招标B 设计C 施工D 竣工结算E 投入运行参考答案： B C E参考解析：在项目实施阶段，必须做到"三同时"，即主体工程与环保措施工程同时设计、同时施工、同时投入运行。68 [多选题] 与EPC总承包模式相比，平行承包模式的特点有（ ）。A 建设单位可在更大范围内选择承包单位B 建设单位组织协调工作量大C 建设单位合同管理工作量大D 有利于建设单位较早确定工程造价E 有别于建设单位向承包单位转移风险参考答案： A B C参考解析：平行承包模式的特点：有利于建设单位择优选择承包单位。有利于控制工程质量。有利于缩短建设工期。组织管理和协调工作量大。工程造价控制难度大。相对于总分包模式而言，平行承包模式不利于发挥那些技术水平高、综合管理能力强的承包单位的综合优势。69 [多选题] 下列工程项目目标控制方法中，可用来综合控制工程造价和工程进度的方法有（ ）。A 控制图法B 因果分析法C S曲线法D 香蕉曲线法E 直方图法参考答案： C D参考解析：S曲线可用于控制工程造价和工程进度。与S曲线法相同，香蕉曲线同样可用来控制工程造价和工程进度。70 [多选题] 关于排列图的说法，正确的有（ ）。A 排列图左边的纵坐标表示影响因素发生的频数B 排列图中直方图形的高度表示影响因素造成损失的大小C 排列图右边的纵坐标表示影响因素累计发生的频率D 累计频率在90%-100%范围内的因素是影响工程质量的主要因素E 排列图可用判定工程质量主要影响因素造成的费用增加值参考答案： A C参考解析：排列图左边的纵坐标表示影响因素发生的频数,排列图右边的纵坐标表示影响因素累计发生的频率故。排列图中直方图形的高度表示影响因素发生的频次和频率，不能表示造成损失的大小。累计频率在O~80%范围的因素，称为A类因素，是主要因素。排列图又叫主次因素分析图或帕累特(Pareto)图，是用来寻找影响工程(产品)质量主要因素的一种有效工具。71 [多选题] 影响利率高低的主要因素有（ ）。A 借贷资本供求情况B 借贷风险C 借贷期限D 内部收益率E 行业基准收益率参考答案： A B C参考解析：利率的高低主要由以下因素决定:社会平均利润率。通常情况下，平均利润率是利率的最高界限。因为利息是利润分配的结果，如果利率高于利润率，借款人投资后无利可图，也就不会借款了。借贷资本供求情况。利息是使用资金的代价(价格)，受供求关系的影响，在平均利润率不变的情况下，借贷资本供过于求，利率下降；反之，利率上升。借贷风险。借出资本要承担一定风险，而风险的大小会影响利率的波动。风险越大，利率也就越高。4)通货膨胀。通货膨胀对利率的波动有直接影响，如果资金贬值幅度超过名义利率，往往会使实际利率无形中成为负值。借贷期限。借款期限长，不可预见因素多，风险大，利率也就高;反之，利率就低。72 [多选题] 下列投资方案指标中，属于静态评价指标的有（ ）。A 资产负债率B 内部收益率C 偿债备付率D 净现值率E 投资收益率参考答案： A C E参考解析：BD属于动态评价指标73 [多选题] 进行投资项目互斥方案静态分析可采用的评价方法有（ ）。A 净年值B 增量投资收益率C 综合总费用D 增量投资内部收益率E 增量投资回收期参考答案： B C E参考解析：净年值、增量投资内部收益率属于动态评价方法74 [多选题] 价值工程应用中方案创造可采用的方法有（ ）。A 头脑风暴法B 专家意见法C 强制打分法D 哥顿法E 功能成本法参考答案： A B D参考解析：方案创造的方法包括：头脑风暴哥顿法专家意见法专家检查法75 [多选题] 既有法人筹措项目资本金的内部投资来源有（ ）。A 企业资产变现B 企业产权转让C 企业发行债券D 企业增资扩股E 企业发行股票参考答案： A B参考解析：内部资金来源。主要包括以下几个方而：企业的现金。未来生产经营中获得的可用于项目的资金。企业资产变现。企业产权转让。76 [多选题] 关于融资租赁方式及其特点的说法，正确的有（ ）。A 有承租人选定所需设备B 由出租人购置所需设备C 由出租人计提固定资产折旧D 租赁期满后出租人收回设备所有权E 租金包括租赁设备的成本、利息及手续费参考答案： A B E参考解析：融资租赁又称为金融租赁或财务租赁。采取这种租赁方式，通常由承租人选定需要的设备，由出租人购置后给承租人使用，承租人向出租人支付租金，承租人租赁取得的设备按照固定资产计提折旧，租赁期满，设备一般要由承租人所有，由承租人以事先约定的很低的价格向出租人收购的形式取得设备的所有权。融资的租赁的租金包括三大部分：①租赁资产的成本;②租赁资产的利息；③租货手续费。77 [多选题] 工程项目经济评价应遵循的基本原则有（ ）。A 以财务效率为主B 效益与费用计算口径对应一致C 收益与风险权衡D 以定量分析为主E 动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主参考答案： B C D参考解析：工程项目经济评价应遵循的基本原则：有“无对比”的原则。效益与费用计算口径对应一致的原则。收益与风险权衡的原则。定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主的原则。动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则。78 [多选题] 采用单指标法评价设计方案时，可采用的评价方法有（ ）。A 重点抽查法B 综合费用法C 价值工程法D 分类整理法E 全寿命期费用法参考答案： B C E参考解析：单指标法是以单一指标为基础对建设工程技术方案进行综合分析与评价的方法。单指标法有很多种类各种方法的使用条件也不尽相同，较常用的有以下几种：综合费用法。全寿命期费用法。价值工程法。79 [多选题] 按索赔目的不同，工程索赔可分为（ ）。A 合同中明示的索赔B 合同中默示的索赔C 工期索赔D 费用索赔E 工程变更索赔参考答案： C D参考解析：按索赔的目的分类。工程索赔可分为工期索赔和费用索赔。80 [多选题] 进行工程费用动态监控时，可采用的偏差分析方法有（ ）。A 横道图法B 时标网络图法C 表格法D 曲线法E 分层法参考答案： A B C D参考解析：常用偏差分析方法有横道图法、时标网络图法、表格法和曲线法。收集整理不易！留个小心心哟！