工程管理硕士真题

2020年12月二级建造师建设工程施工管理考试在河北、内蒙、广东、浙江开考，下面是顺哥收集的部分真题及答案。方便大家估分、对答案！如果有错误的地方还请大家指正。想了解更多精彩内容，快来关注顺哥说职考大家分享的同时别忘了评论点赞哦，谢谢大家了。目前只收集了这一部分试题，还请大家耐心等待，后面我会持续更新的。这次的考试身份为延期考试身份，所以大家一定要注意了 。不要对错了位置。祝大家顺利过关。#二建考试#过关的可以准备一建考试了。顺哥，给大家推荐了良心备考一建备考教材，不过线可以重修的哟题目先后顺序不是实际考试的顺序，请大家谅解。图1图2图3一、单项选择题1、建设项目工程总承包的基本出发点是借签工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（）。A. 管理现代化B. 施工机械化C. 生产高效化D. 组织集成化参考答案：D2、工程质量监督机构进行第一次现场监督检查的重点是（)。A. 施工现场准备工作情况B. 主要建筑材料、建筑构配件的质量C. 参与工程建设各方主体的质量行为D. 施工现场计量器具荣胜检验情况 参考答案：C3、癒筑材料的原价是3500元/吨，运杂费率是2.5%，运输损耗率是1%，采购保管费率是2%。该材料的不含税单价 是）元/吨。A. 3692.50B. 3695.84C. 3694.08D. 3694.95参考答案：B4、施工单位检测仪器未经校准导致荣胜质量检测错误，并由此引发质量事故，按生产原因分类，该事故属于）引发的 质量事故。A. 技术原因B. 管理原因C. 社会原因D. 经济原因参考答案：B5、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于其他项目费的说法，正确的是（)。A. 暂列金额应按招标工程星清单的数量填写，施工中由承包人自行使用B. 专业工程暂估价可以按照荣胜市场价填写，并由承包人使用C. 暂估价中的材料、设备单价一旦填写，在施工中必须严格执行D. 计日工应按招标工程星清单中的项目和数量由投标人自主报价 参考答案：B6、某项目双代号网络计划如下图（时间单位：天），该网络计划的计算工期是）天。A. 23B. 18C. 20D. 21参考答案：A7、 建设行政主管部门对工程质量监督的性质于）行为。A. 技术服务B行政执法C.业务指导D行业监管参考答案：B8、 某工程的项目经理由于工作失误，致使施工人员死亡并造成重大经济损失，施工企业对该项目经理可以采取的 处理方式是（)。A. 追究行政责任B. 吊销资格证书C. 追究社会责任D. 追究经济责任参考答案：B9、 网络计划中，某工作最早第3天开始，工作持续3天，紧后工作的最迟开始时间是第9天，总时差是2天。则这两项 工作的间隔时间是）天。A. 2B. 1C. 3D. 5参考答案：B10、 下列施工现场危险源中，属于第一类危险源的是（)。A. 存放汽油的区域缺乏必要隔离措施B. 工人取用汽油操作不规范C. 汽油储存设备老化D现场存放大量汽油参考答案：D11、 根据《建设工程工程量清单计价规范》必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性 费用的是（)。A. 规费、税金和企业管理费B. 安全文明施工费、规费和风险费用C. 规费、利润和税金D. 安全文明施工费、规费和税金参考答案：D12、 关于特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（)。A. 具有初中及以上文化程度B. 必须为男性C. 连续从事特种工作1。年以上D. 年滴16周岁且不超过国家法定退休年龄参考答案：a13、 参与施工项目竣工质量验收的各方不能形成致验收意见时，应采取的做法是（）。A. 由建设单位独立做出验收结论B. 各方协商形成一致解决方案后重新组织竣工验收C. 由质量监督机构协调井做出验收结论D. 提请建设行政主管部门作出验收结论参考答案：B14、 根据 《 关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，施工质量事故发生后，应 由（）向事故发生地县级以上人民政府和城乡建设主管部门报告。A. 施工单位负责人B. 建设单位负责人C. 监理单位负责人D. 设计单位负责人参考答案：B15、 项目施工质量保证体系中，确定施工质量目标的基本依据是（）。A. 工程承包合同B项目设计文件C.项目施工质量计划D承包企业质量方针参考答案：A16、 某合同约定，合同价格为工程成本总价加固定酬金，若实际成本超过合同中规定的成本总价。超过部分由承包 人承担，若节约由双方按约定比例分成。该合同属于成本加酬金合同形式中的（）。A. 成本加固定费用合同B. 成本加固定比例费用合同C. 成本加奖金合同D. 最大成本加费用合同参考答案：D17、 下列施工进度控制工作中，施工进度计划实施前应完成的工作是（）。A. 检查工程量的完成情况B. 编制进度管理报告C. 编制劳动力需求计划D；勾通调整进度计划参考答案：C18、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于分包人与发包人关系的说法，正确的是（）。A. 分包人可根据需要与发包人发生直接工作关系B. 分包人可就工程管理中的事件直接致函发包人C. 分包人可直接接受发包人或监理人的工作指令D. 分包人须服从承包人转发的发包人与分包工程有关的指令参考答案：D19、下列施工机械产量定额和时间定额的关系表达式中，正确的是（）。A. 机械产量定额x机械时间定额X工作小组人数=1B. 机械产量定额=2/机械时间定额C. 机械产量定额=1/机械时间定额D. 机械产量定额+机械时间定额=1参考答案：C20、关于工程成本会计核算、业务核算和统计核算区别和联系的说法，正确的是（）。A.会计核算是对已发生的 经济活动进行核算，而业务核算和统计核算还可对正在进行的经济活动进行核算B. 业务核算是价值核算，会计核算的范围比业务核算的范围更广C. 统计核算和会计核算必须用货币计量，业务核算可以用实物量或劳动量计量D统计核算是利用会计核算和业务核算的资答题卡把数据按统计方法加以系统管理发现企业生产经营活动的规律参考答案：D21、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为20个月，合同工期为18个月。合同实施中，发包 人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的 是（）。A. 发包人要求的合同工朗比定领工期提前了 1个月竣工，应承担提前竣工3个月的赶工费用B. 发包人要求工程提前1个月竣工，应承担去成绩单竣工1个月的赶工费用C. 发包人要求压缩的工期天数不超过定额工期的20%，应承担提前竣工3个月的赶工费用D. 发包人要求压缩的工期天数未超过定额丁期的10%，不支付赶工费用参考答案：B22、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，编制甲供材料进场计划属于（）进度控制的任务。A. 发包人B. 设计人C. 供货商D承包人参考答案：A23、 根据《标准施工招标文件》，合同工程接收证书颁发前发生的索赔事件，承包人有权提出索赔的最迟时间节点 是（）。A. 承包人接受竣工付款证书之日B发包人颁发工程接收证书之日C.承包人提交最终结清申请单之日D发包人实际支付竣工结算价款之日参考答案：A24、下列项目施工质量成本中，属于外部质量保证成本的是（）。A. 从业人员劳动技能培训费B不合格检验批返工重做费C. 计量器具标定检验费D. 混凝土强度见证检测费参考答案：D25、对需要旁站监理的关键工序，施工企业至少应在施工前（）小时书面通知项目监理机构。A. 12B. 36C. 24D.48参考答案：C26、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于保险的说法，正确的是（）A. 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险并支付保险费用B. 运至施工现场用于劳务施工的材料，由劳务分包人办理保险并支付保险费用C. 工程承包人提供给劳务分包人使用的设备由劳务分包人办理保险，并支付保险费用D. 劳务分包人开始施工前，应由发包人为施工现场所有人员办理保险，由劳务分包人支付费用 参考答案：A27、 下列工程合同风险中，属于合同信用风险的是（）。A. 工程变更风险B. 物价上涨风险C. 非法分包风险D不可抗力风险参考答案：C28、 对需要旁站监理的关键工序，施工企业至少应在施工前（）小时书面通知项目监理机构。A. 12B. 36C. 24D. 48参考答案：C29、 关于施工单位投标过程中复核工程量的设法，正确的是（）。A. 对于单价合同，发现工程量相差较大时，投标人应告知招标人并自行修改B3寸于固定总价合同，投标人对争议工程量不予更正且对投标人不利时，投标人应按实际工程量调整报价C. 投标人在复检工程量时。只核对招标文件中工程量的主要细目D. 对于单价合同，投标人只需复核主要工程量参考答案：D30、 编制周转性材料消耗定额时，周转性材料的消耗除考虑材料的一次使用量和每周转一次的损耗量外，还应考虑 （）。A. 周转使用次数、周转材料的最终回收及回收折价B. 周转使用次数、周转的方式C. 周转材料的最终回收、回收折价以及操作人员的水平D. 周转的方式、周转材料的最终回收及回收折价参考答案：A31、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在承包人原因造成工程延误期间出现法律变化，造成费用增加和工期 延误。关于责任承担的说法，正确的是（）。A. 增加的费用和延误的工期均由承包人承担B增加的费用和延误的工期均由发包人承担C. 费用由承包人承担，工期由发包人承担D. 费用由发包人承担，工期由承包人承担参考答案：A32、 下列施工现场质量检查项目中，适宜采用实测法的是（）。A. 砌体的垂直度检查B. 地基静载试验C. 钢筋的力学性能检验D.给水管道耐压检查参考答案：A33、 分析施工进度计划执行的情况，属于施工方进度控制（）环节的工作。A. 优化物资需求计划B. 编制施工进度计划C. 组织施工进度计划实施D. 施工进度计划调整参考答案：C34、 关于施工项目材料费分析的说法，正确的是（）。A. 运距长短对于材料费没有直接影响B. 材料费分析中不应考虑材料的保管费C. 材料单价、材料储备天数和日平均用量均影响储备资金占用量D. 租赁周转材料的时间越长，租赁费支出越少参考答案：C35、 施工单位的生产安全事故应急预案经评审或论证后，应由（）向本单位从业人员公布。A. 施工单位所在地应急管理部门B. 施工单位主要负责人C. 施工单位法定代表人D. 施工单位生产安全管理部门负责人参考答案：B36、 建筑安装工程费用构成中，将施工塔式起重机由一施工地点运至另一施工地点的运输、装卸、辅助材料及架线 等费用属于（）。A. 施工机械使用费B. 大型机械设备进出场及安拆费C. 工具用具使用费D. 固定资产使用费参考答案：B37、 关于企业质量管理体系认证与监督的说法，正确的是（）。A. 企业获准认证的有效期为四年B. 质量管理体系由相关政府主管部门认证C. 企业获准认证后每两年接受一次认证机构的收督管理D. 质量管理体系认证应按申请、亩核、审批册发证等程序进行参考答案：D38、 项目成本管理主要以下工作：①进行成本控制愚进行项目过程成本分析；①编制项目成本报告；四进行项目过程成 本考核；⑤编制成本计划，确定成本实施目标。正确的工作程序是（）。A. ⑤-②-①-③-④B. ⑤-①-②-④-③C. ①-⑤-②-③-④D. ⑤-①-③-②-④参考答案：B39、职业健康安全管理的目的是通过职业健康安全生产管理活动，减少或消除生产因素中的（），避免事故发生。A. 违章指挥和违规作业B. 不安全行为和状态C. 不安全状态和职业病D. 违章作业和错误操作参考答案：B40、 参与施工项目竣工质量验收的各方不能形成质量验收意见时，应采取的做法是（）。A. 由建设单位独立做出验收结论B. 各方协商形成一致解决方案后重新组织竣工验收C. 由质量监督机构协调并作出验收结论D. 提请建设行政主管部门作出验收结论参考答案：B41、 采用施工总承包管理模式时，一般情况下材料供货方的合同直接和（）签订。A. 业主方B. 分包方C. 项目管理公司D. 施工总承包管理方参考答案：A42、 项目管理人员为解决施工进度拖延，拟定了增加夜班、增加设备、增加人员三个解决方案并进行了比较。这属 于管理职能中的（）A.筹划B决策C.执行D检查参考答案：A43、 项目目标动态控制的工作有：①收集项目实际值；②确定用于目标控制的计划值；③项目目标分解④如有偏差，采取 纠偏措施：⑤项目目标的计划值和茉胜实际值比较。正确的工作程序是（）。A.②-③-①-⑤-④B.③-①-②-④-⑤C.③-②-①-⑤-④D.②-①-③-⑤-④参考答案：C44、 施工企业项目经理的管理权限应由企业（）授予。A. 董事会B. 经理层C. 股东大会D. 法定代表人参考答案：D45、 下列施_工现场文明施工的做法中，正确的是（）。A. 施工现场实行半封闭式管理B. 施工现场主要场地硬化处理C. 沿工地四周连续设置高度1.6m的围挡D集体宿舍与作业区隔离，临时将部分材料堆放在宿舍区参考答案：B6、 为了保证保险的有效性和连贯性，国内工程一－切险通常由()办理。A.监理人B项目法人C项目承包人D项目主管部门参考答案：B47、 根据《标准施工招标文件》中的变更估价原则，对于已标价工程量清单中无适用或类似子目的变更工程的单价， 应由()商定。A. 发包人与监理工程师B. 监理工程师与合同当事人C.承包人与总监理工程师D.总监理工程师与合同当事人参考答案：D48、 根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》，关于项目经理质量责任的说法，正确的是（)。A.项目经理可以委托项目技术负责人建立质量安全管理体系B项目经理可以委托项目专职质量管理人员在竣工验收文件上签字C项目经理负责组织编制施I组织设计D项目经理可以委派专职质量管理人员代替别人参加工程竣工验收参考答案：C49、 下列施工索赔证据中，属于合同文件类证据的是（)。A.监理人批准的施工方案B承包人进场材料合格证书C. 标准和技术规范D发包人审批的荣胜施I进度计划参考答案：C50、 编制控制性施工进度计划的主要目的是（)。A. 对项目的结构进行逐层分解B. 对项目施工进度控制进行管理职能分工C. 确定单位时间内的人、材、机和资金需求D. 论证施工总进度目标参考答案：D51、 建设I程施工质量在符合国家法律、行政法规和技术标准要求的前提下，还要满足）的需要。A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D. 施工图审查单位参考答案：A52、 施工企业安全生产责任制度应当覆盖的范围是（)。A.纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各职能部门B纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各项目负责人C纵向从最高管理者到班组长和岗位人员，横向涵盖各职能部门D纵向从最高管理者到班组长和岗位人员，横向涵盖各项目负责人参考答案：C53、某项目施工横道图进度计划如下图，图中存在的错误是（)。A. 逻辑关系表达混乱B工作持续时间和横道时间长度不一致C. 屋面基层与屋面防水之间存在间隔时间D. 横道上缺少工作的简要说明参考答案：B54、 某项目在中期检查时发现，进度绩效指数为0.85，费用绩效指数为0.9，据此判断该项目的实际状况是（)。A. 进度延误，费用招支B. 进度提前，费用节约C. 进度延误，费用节约D. 进度提前，费用超支参考答案：A55、 项目经理部采用时间一－成本累积曲线编制了初步的施工成本计划，为了节约贷款利息，拟对成本计划进行优化 调整，正确的做法是（)。A. 压缩非关键线路上工作的时间B. 所有工作都按最早开始时间开始C. 所有工作都按最迟开始时间开始D. 尽可能减少单位时间内投入的人力和财力参考答案：C56、 下列施工项目安全文明施工正确的是（)。A施工现场周围设置半封闭围挡B项目周围连续设置1.5M封闭围挡C集体宿舍与办公区分隔处理，临时堆放材料至宿舍区D现场主要道路硬化处理参考答案：D57、 在人口稠密区进行强噪声施工作业时，按规定需避开的时段为（)。A. 晚10时到次日早7时B. 晩11时到次日早6时C. 晚10时到次日早6时D. 晚11时到次日早7时参考答案：C58、某工程项目实施过程中，监理人员发现工程设计不符合建设工程质量标准，正确的做法是（)。A. 直接给承包人下发设计变更单B. 直接要求设计人更正C. 要求承包人提出变更建议D. 报告建设单位要求设计人更正参考答案：D59. 双代号网络图如下图，图中存在的绘图错误是（)。A. 存在多个终点节点B. 存在曲线形状的箭线C. C出现循环回路D. 存在多余的虚箭线参考答案：C60、 根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理的程序是（)。A. 风险识别、风险分析、风险转移、风险应对B. 制订风险管理目标、确定风险范围、选择风险管理方法、明确风险管理责任C. 风险识别、风险评估、风险应对、风险监控D. 收集风险信息确定风险因素编制风险报告、进行风险监控参考答案：C61、 项目成本管理，进行现场项目竣工成本核算分析的主体。A施工企业财务部B项目管理机构C第三方造价咨询D建设单位财务部门参考答案：B62、 根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认并经监理验收后覆盖隐蔽的项目，总监理工程师要求重新检验，经检 好证明工程质量符合要求，则由此增加的费用和工期延误的承担方式是（)。A. 增加的费用和工期延误由监理人承担B. 增加的费用和工期延误由承包人承担C. 增加的费用由承包人承担，I期延误由发包人承担D. 增加的费用和工期延误由发包人承担参考答案：D63、 某项目由于关键设备采购延误导致施工进度延误，项目经理部决定采取调整项目采购负责人的措施。该措施属于 项目目标控制的（)。A. 组织措施B. 管理措施C.经济措施D.技术措施参考答案：A64、施工组织总设计编制过程中，编制资源需求计划的紧前工作是（)。A. 编制施工总进度计划B. 施工总平面图设计C. 编制施工准备工作计划D. 计算主要技术经济指标参考答案：A65、下列项目目标控制措施中，最重要的是（)。A. 组织措施B. 管理措施C. 经济措施D. 技术措施参考答案：A66、 施工企业职业健康安全管理体系和环境管理体系的管理评审应由）进行。A. 施工企业行业协会B. 施工企业上级主管部门C. 施工企业的最高管理者D. 第三方认证机构参考答案：C67、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于重大事故的是（)。A. 10人死亡，直接经济损失1000万元的事故B. 3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元的事故C. 30人死亡，直接经济损失6000万元的事故D. 100人重伤，直接经济损失1.2亿元的事故参考答案：A68、 现场施工准备阶段，施工单位对建设单位提供的测量控制点线进行复核后，应将复测结果报）审核。A. 项目经理B. 项目技术负责人C. 企业技术负责人D. 监理工程师参考答案：D69、 承包人针对工程项目进度的偏差情况釆取了调整工作流程和工作计划的措施，则该措施属于合同实施偏差处理 中的（)。A. 技术措施B. 经济措施C. 组织措施D. 合同措施参考答案：C70、关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（)。A. 施工总承包单位负责项目.总进度计划的编制、控制、协调B. 初步设计完成后即可进行施工总承包招标C在开工前就有明确的合同价有利于发包人对总造价的早期控制D发包人需负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调参考答案：C二.多项选择题71、根据《工程网络计划技术规程》下列单代号网络计划工作及时间参数的表示方法，正确的有（）。参考答案：A, E72、 下列施工质量工作保证措施中，属于施工准备阶段的有00A. 实行自检、互检和专检，强化过程控制B. 建立工程测量控制网和测量控制制度C. 进行施工平面设计，建立施工现场管理制度D. 进行技术交底和技术培训工作，制定技术管理制度E. 严格按规范进行施工，认写执行质量检查制度参考答案：B.C.D73、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理机构负责人的权限有（）。A. 参与组建项目管理机构B. 决定授权范围内的项目资源使用C. 参与选择大宗资源的供应单位D. 决定具有资质的分包人E. 主持项目管理机构工作参考答案：A,B,C,E74、 下列施工现场管理要求中，属于施工环境管理基本要求的有（）。A. 现场应配备紧急处理医疗设施B. 应减少施工噪音对周围生活环境的影响C. 禁止使用有毒，有害物质超过国家标准的建筑材料D现场应采取防暑、降温措施E现场生产区、生活区、办公区应分离参考答案：B,C75、 下列干扰事件中，承包人可以进行索赔的有（）。A. 承包人选择的分包人不能按时进场施工B 发包人对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格B. 发包人要求提前完成项目或者缩短工期D 承包人为项目创优而自主增加投入E. 监理工程师对合同文件的歧义解释影响了工程进展参考答案：B,C,E76、 按事故责任分类，下列工程质量事故中，属于指导责任事故的有（）。A. 项目负责人不按规范指导施工造成的质量事故B. 项目管理人员强令他人违章作业造成质量事故C. 施工人员在洩筑混凝土时随意加水造成质量事故D. 项目技术负责人降低施工质量标准造成质量事故E. 片面追求施工进度而忽视质量控制造成质量事故参考答案：A,B,D,E77、 编制施工成本计划应遵循的原则有（）。A. 集中管理以生产部门为编制主体B. B.从实际情况出发，挖掘内部潜力C. 注重降低成本，以成本降低额为最优先目标D. 以先进的技术经济指标为编制依据留有一定的余地，保持计划的弹性E. 留有一定的余地，保持计划的弹性参考答案：B,D,E78、 建设项目管理常用的组织结构模式有（）。A. 网络组织结构B. 只能组织结构C. 多层组织结构D. 矩阵组织结构E. 线性组织结构参考答案：B,D,E79、 下列与施工进度有关的计划类型中，属于项目管理范畴的有（）。A. 项目年度施工计划B. 单体工程施工进度计划C. 子项目施工进度计划D. 施工总进度计划企业旬施工生产计划E.A. 参考答案：A,B,C,D80、 根据《建设工程安全生产管理条例》施工单位应编制专项施工方案并组织专家论证、审查的分部分项工程有（）。A. 拆除工程B. 基坑工程C. 地下暗挖工程D. 起重吊装工程E. 高大模板工程参考答案：B,C,E81、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，如承包人不能向发包人提交合同确认的项目经理的劳动合同、社会保险 等有效证明，则符合合同约定的做法有（）。A. 发包人要求更换项目经理B. 发包人安排另家包含单位进场施工C. 承包人安排临近工地项目经理兼任本项目经理D. 承包人另安排一名生产给理代行项目经理职售E. 承包人承担由此增加的费用和延误的工期参考答案：A,E82、 根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计的内容包括（）。A. 施工方案的选择B. 单位工程施工进度计划C. 各项资源需求量计划D. 项目施工总体部署E. 单位工程施工平面图设计参考答案：A,B,C,D83、 关于施工文件归档质量要求的说法，正确的有（）。A. 竣工图纸必须采用国家标准图幅B. 归档的文件应为原件C. 工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面D. 所有竣工图均应加盖竣工图童E. 竣工图应是新蓝图参考答案：B,C,D,E84、 关于建设工程项目进度计划系统中各进度计划间相互关系的说法，正确的有（）。A. 项目总进度规划中的最终完成时间和各子系统进度规划的完成时间应相同B. 应注意整个项目实施进度计划和设备采购计划的联系C. 业主方和项目总承包方进度控制的目标不相同D. 总进度计划和单项工程进度计划之间有关联E. 业主方和项目总承包方进度控制的时间范围相同参考答案：B,D85、 下列影响施工质量的环境因素中，属于管理环境因素的有（）。A. 施工现场的照明情况B. 施工单位的质量管理制度C. 施工现场的道路条件D. 各参建单位之间的协调程度E. 施工单位的质量管理体系参考答案：B,D,E86、 下列措施项目费中，属于安全文明施工费的有（）。A. 脚手架工程费B. 工程定位复测费C. 冬雨期施工增加费D. 环境保护费E. 临时设施费参参考答案：D,E87、 下列资料中，属于单价合同计量依据的有（）。A. 设计概算B. 质量合格证书C. 设计图纸D. 《计量规范》和技术规范E. 类似项目的计量资料参参考答案：B,C,D88、 根据《标准施工招标文件》，监理人发出的变更指示应包括的内容有（）。A. 变更目的B. 变更范围C. 变更程序D. 变更内容E. 变更的工程量参考答案：A,B,D,E89、 关于单价合同的说法，正确的有（）。A. 业主需安排专门力量核实已完工程量，协调工作量大B. 实际投资易超过计划投资，对发包人投资控制不利C. 对于工期较短、工程量变化幅度小的项目可采用固定单价合同D. 固定单价合同下，任何影响价格的因素变化都不会对承包商产生风险E单价合同允许随工程量变化调整总价，承包商不存在量的风险参考答案：A,B,C9。根据《标准施工招标文件》，关于单位工程竣工验收的说法，正确的有（）。A.发包人在全部工程竣工前需使用已竣工的单位工程时，可进行验收B单位工程竣工验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件C. 单位工程验收合格后，发包人向承包人出具经总监认可的单位工程歧收证书A. 在全部工程竣工前，已经签发单位工程接收证书的工程由承包人进行照管E承包人完成不合格工程的补救工作后，应重新提交验收申请报告参参考答案：A,B,E91、根据《招标公告和公示信息发布管理办法》，依法必须招标项目的招标公告和公示信息的法定发布媒介（）。A. 中国招标投标公共服务平台B. 招标人注册地省级电子招标投标公共服务平台C. 招标代理机构所在地省级荣胜电子招标投标公共服务平台D. 项目所在地省级电子招标投标公共服务平台E. 招标人依法注册登记的公众服务平台参参考答案：A,D92、下列施工进度控制措施中，属于组织措施的有（）A. 组织进度计划的动态调整B. 编制劳动力需求计划C. 编制进度控制管理职能分工表D. 进行进度控制会议组织设计E. 选择合适的承发包模式参考答案：A,C,D93、 编制人工定额时，拟定正常的掩工作业条件包括（）。A. 拟定施工作业的内容B. 拟定施工作业地点的组织C. 拟定施工作业的方法D. 拟定施工作业人员的组织E. 拟定施工作业的时间参考答案：A,B,C,D94、 建设工程基础分部工程施工过程中，政府质量监督活动的内容有（）。A. 检查参与工程建设各方的质量行为B. 检查参与工程建设各方的质量责任制履行情况C. 审查基础工程施工方案D. 监督基础分部工程的验收E. 审查参与工程建设各方人员资格证书参考答案：A,B,D95、 施工单位生产安全事故应急预案应当进行及时修订的情形有（）。A. 项目建设单位的组织机构发生调整B. 应急指挥机构及其职责发生调整C. 面临的事故风险发生重大变化D. 下位预案中有关规定发生重大交化E. 重要应急救援资源发生重大变化参考答案：B,C,E

2019 年一级建造师《工程管理》真题及解析 1.某工作最短估计时间是 5 天，最长估计时间是 10 天，最可能估计 时间是 6 天。根据三时估算法，该工作的持续时间是（）天。A.6.25B.6.5C.6.75D.7 2.根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照（）的要 求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。A.建设工程强制性标准条文B.委托监理合同C.工程监理规范D.工程技术标准 答案：C3.关于 FIDIC 施工合同条件中采用 DAB（争端裁决委员会）方式解 决争议的说法，正确的是（）A.特聘争端裁决委员会的任期与合同一致B.业主应按支付条件支付 DAB 报酬的 70%C.DAB 成员一般是工程技术和管理方面的专家D.DAB 提出的裁决具有强制性答案：C4.装配式建筑的混凝土预制构件出厂时，其混凝土强度不宜低于混 凝土设计强度等级值的（）A.60% B.75%C.65%D.70% 答案：B5.下列直方图中，表明生产过程处于正常、稳定状态的是（）答案：A6.“施工现场在对人、机、环境进行安全治理的同时，还需治理安 全管理措施”，这体现了安全事故隐患的( )原则。A.冗余安全度治理B.直接隐患与间接隐患并治C.单项隐患综合治理D.预防与减灾并重治理 答案：B7.关于双代号早时标网络计划的说法，正确的是( )。A.能在图上直接显示各项工作的最迟开始与完成时间B.工作间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚C.没有虚箭线，绘图比较简单D.工作的自由时差可以通过比较与其紧后工作间隔时间(取最小值)答案：D8.施工项目成本核算的程序中，将每个月应计入工程成本的产生费 用，在各个成本对象之间进行分配和归集，计算各工程成本后需进行 的工作是( )。A.对所发生的费用进行审核，确定应计入成本的费用和期间费用B.将应计入工程成本的各项费用，区分计入本月或其他月份的工程成本 C.将已完工程成本转入工程结算成本 D.对未完工程进行盘点，确定本期已完工程实际成本 答案：D9.关于风险量、风险等级、风险损失程度和损失发生概率之间关系 的说法，正确的是( )A.风险量越大，损失程度越大B.损失发生的概率越大，风险量越小 C.风险等级与风险损失程度成反比关系 D.损失程度和损失发生的概率越大，风险量越大 答案：D10.建设工程固体废物的处理方法中，进行资源化处理的重要手段是 ( )。A.减量化处理B.回收利用C.填埋处置 D.稳定固化答案：B

郑州大学2018年攻读硕士学位研究生入学试题考试科目名称：894管理学（一）答案一律写在考点统一发的答题纸上、否则无效。一、简答题（每题5分）1、领导生命周期理论2、沟通的障碍与解决措施3、为什么短期，短期成本曲线是U型的二、论述题（每题10分）1、简述现在管理系统思想和权变思想，对现代管理理论有什么启示

2020年一级建造师考试真题及答案解析1.建设工程管理工作的核心任务是（）。A.质量管理B.安全管理C.目标控制D.增值服务参考答案：D【解析】建设工程管理工作是种增值服务工作，其核心任务是为工程的建设和使用增值。2.根据《建设项目工程总承包管理规范》，项目总承包方项目管理工作涉及（）。A.项目决策管理、设计管理、施工管理和试运行管理B.项目设计管理、旋工管理、试运行管理和项目收尾C.项目决策管理、设计管理、施工管理、试运行管理和项目收尾D.项目设计管理，采购管理，施工管理、试运行管理和项目收尾参考答案：D【解析】参考《建设项目工程总承包管理规范》GBT50358-2017的规定，项目总承包方的管理工作涉及：（1）项目设计管理。（2）项目采购管理（3）项目施工管理（4）项目是运行管理和项目收尾等。3.关于项目管理职能分工表的说法，正确的是（）。A.业主方和项目各参与方应编制统一的项目管理职能分工表B.管理职分工表不适用于企业管理C.可以用管理职能分工描述书代替管理职能分工表D.管理职能分工表可以表示项目各参与方的管理职能分工参考答案：D【解析】业主方和项目各参与方，如设计单位、施工单位、供货单位和工程管理咨询单位等都有各自的项目管理的任务和其管理职能分工，上述各方都应该编制各自的项目管理职能分工表，故A选项错误。管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工。管理职銳分工表也可用于企业管理，故B选项错误D选项正确。如使用管理职能分工表还不足以明确每个工作部门的管理职能，则可辅以使用管理职能分工描述书，故C选项误。4.下列工程项目决策阶段策划工作内容中，属于组织策划的是（）。A.设计项目管理组织结构B.制定项目管理工作流程C.确定项目实施期组织总体方案D.进行项目管理职前纷分工答案：C【解析】3.组织策划其主要工作内容包括（1）决策期的组织结构（2）决第期任务分工（3）决策期管理职能分工（4）决策期工作流程（5）实施期组织总体方案（6）项目编码体系分析5.下列工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是（）。A.项目实施期管理总体方案策划B.项目实施的风脸策划C.实施期合同结构总体方案策划D.生产运营期经营管理总体方案策划答案：B【解析】A选项项目实施期管理总体方杗策划和D选项生产运营期经营管理总体案策划是属于项目决策阶段的管理策划；C选项实施期合同结构总体方案策划属于项目决策阶段的合同策划。7.根据《建设工程项目管理规范》。项目管埋实施规划应由（）组织编制A.项目技术负责人B.项目经理C.企业技术负责人D.企业负责人答案：B8.根据《建筑施工织设计规范》关于施工组织设计审批的说法正确的是（）。A.专项施工方案应由项目技术负责人审批B.施工方案应由项目总监理工程师审批C.施工组织总设计应由建设单位技术负责人审批D.单位工程施工组织设计应由承包单位技术责答案：D9.施工过程中投资的十划值和实际值进行比较时相对于工程合同价可作为投资划值的是（）。A.投资估算B.工程结算C.施工图预算D.竣工决算答案：A10.根据施工质量事故调查处理的般程序，事故处理的最后一步工作是（）。A.提出事故鉴定结论B.提交事故处理结果C.提交事故处理报告D.提出事故处理方案答案：C11.项目各参与方沟通过程的五个要素是指沟通主体、沟通客体、沟通介体以及（）。A.沟通内容和沟通渠道B.沟通环境和沟通方法C.沟通内容和沟通方法D.沟通坏境和沟通渠道答案：D12.取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，取决于（）。A.建设行政主管部门B.建筑业企业C.建设单位D.建设监理部门答案：B13.某双代号网络计划如下图，关键线路有（）条。A.3B.1C.2D.4答案：A14.关于施工单位质量事故预防措施的说法，错误的是（）。A.控制建筑材料及制品的质量B.做好施工现场环境管理C.对施工图进行审查复核D.选择正确的施工顺序答案：B15.住宅工程质量分户验收由（）组织。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.质量监督单位答案：A16.在安全生产管理预警体系中，技术变化的预警属于（）系统。A.内部管理不良预警B.外部环境预警C.预警信息管理D.事故预警答室：B17.建设工程项目全面质量管理中的“全面是指（）的管理。A.工程质量和工作质量B.决策过程和实施过程C.管理岗位和工作岗位D.全方位和全流程答案：A18.在编制施工成本计划时通常需要进“两算”对比，“两算”指的是（）A.设计概算、施工图预算B.施工图预算、施工预算C.设计概算、投资估算D.设计概算、施工预算答案：B19.对建设工程项目整个实施阶段的进度进行控制是（）的任务。A.投资方B.总承包方C.施工总承包管理方D.项目使用方答案：A20.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是（）。A.分包人应允许发包人授权的人员在工作时间内合理进入分包工程施工场地B.分包人必须服从发包人直接发出的指令C.遵守政府有关主管部门的管理规定但不用办理有关手续D.分包人可以直接与发包人或工程师发生直接工作联系答案：A21.下列建设项目信息中，属于经济类信息的是（）。A.工作量控制信息B.合同管理信息C.质量控制信息D.风脸管理信息答案：A22.在施工质最控制的基本环节中，作业活动过程质量控制包括（）。A.建设单位的质量控制和监理单位的质量控制B.监理单位的质量控制和质量监督部门的质量控制C.质量活动主体对工序质量偏差的纠正D.质量活动主体的自我控制和他人监控答案：D23.根据《中华人民共和国建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（）。A.报告总监理工程师B.报告建设单位要求设计单位改正C.通知施工单位D.报告审图机构和建设行政主管部门答案：B24.国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效，也是应该首选的是（）。A.仲裁B.协商C.调解D.诉讼答案：B25.建设工程质量监督机构对地基基础混凝土强度进行監督检测，属于政府质量督中的（）。A.生产过程监督B.工程实体质量监督C.工程质量行为监督D.施工管理状况监督答案：B26.下列计算方法中，不属于工程咨询合同咨询费计算方法的是（）。A.工程进度百B.人月费单价法C.工程建设费用百分比D.按日计费法答案：A27.在采用因果分析图法进行质量问题原因分析，“凝土振捣器损坏”属于（）的因素。A.人B.材C.机械D.环境答案：C28.某按单价合同进行计价的招标工程，在评标过程中发现某投标人的总价与单价的计算结果不一致，原因是投标人在计算时将钢材单价4000元/吨误作为2000元/吨。对此，业主有权（）。A.以总价为准调整单价B.以单价为准调整总价C.要求投标人重新提交钢材单价D.将该投标文件作废标处理29.某项目施工横道图进度计划如下表，如果第一层支设模板需雯在第一层浇筑混凝士完成1天后才能开始，则有1天的层技术间歇，正确的层间间隙是（）。A.Z1B. Z3C. Z2D.Z4答案：B30.施工单位应定期钼织事故发生时疏散及抢救方法的训陈和演习，这体现了安全隐忠治理原则中的（）原则。A.预防方与减灾并重治理B.单项隐患综合治理C.冗余安全度治理D.直接与间接隐患并治答案：A31.某工程第三个月未时的已完工作实际费用（BCWP）为1200万元、已完工作预算费用（BCWP）为1000万元、计划工作预算费用（BCWS）为1500万元，根据贏得值法判断分析应采取的措施是（）。A.迅速增加人员投入B.增加高效人员C.投入抽出部分人员，增加少量骨干人员D.用工作效率高的人员更换一批工作效率低的人员答案：D32.关于横道图进度计划特点的说法去，正确的是（）。A可以识别计划的关键工作B不能表达工作逻辑关系C调整计划的工作量较大D可以计算工作时差答案；C33.某工程因脚手架坍塌造成960万元的直接经济损失，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.一般事放B.特别重大事故C.重大事故D.较大事故答案：A34.建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限般为（）个月。A.3B.6C.12D.36答案：D35.质量控制活动包括①设定目标②纠正偏差③测量检查④评价分析，正确的顺序是（）。A.①②③④B.①③④②C.①①②④D.③④①②答案：B36.项目管理机构进行成本核算。核算周期按（）确定。A.业主方的具体指示B.合同约定的核算周期C.规定的会计周期D.项目实际施工周期答案：C37.下列施工成本管理措施中，不需要增加额外费用的是（）。A.组织措施B.合同措施C.技术措施D.优化措施答案：A38.关于“一揽子保险”（CIP）的说法，正确的是（）。A.内容不包括一般责任险B.不能实施有效的风险管理C.保障范围覆盖业主、承包商及分包商D.不便于索赔答案：C39.为减少环境因素对施工质量的不利影响，施工企业主要采取（）方法。A风险控制B.动态控制C.跟踪管理D.静态控制答案：A40.关于施工项目成本表格核算法的说法，正确的是（）。A.人为控制因素少、精度高B.项目财务部门比较常用C.方便操作、但覆盖面较小D.对核算工作人员的专业水平要求较高答案：C【解析】这种核算的优点是简便易懂，方便操作，实用性较好：缺点是难以实现较为科学严密的审核制度，精度不高，覆盖面较小。41.双代号网络计划中，某工作最早第3天开始，工作持续时间2天，有且仅有2个紧后工作，紧后工作最早开始时间分别是第5天和第6天，对应总时差是4天和2天。该工作的总时差和自由时差分别是（）。A.3天，0天B.0天，0天C.4天，1天D.2天，2天答案：A42.关于承包人施工合同分析内容的说法，正确的是（）。A.应明确承包人的合同标的B.分析工程变更补偿范围，通常以合同金额的一定百分比表示，百分比值越大，承包人的风险越小C.合同实施中，承包人必须无条件执行I程师指令的变更D.分析索赔条款，索赔有效期越豆，对承包人越有利答案：A43.施工项目的专项成本分析中，“成本支出率”指标用于分析（）。A.工期成木B.成本盈亏C.分部分项工程成本D.资金成本答案：D44.评价和诊断项目质量控制体系的有效性，-般由0进行。A.项目监理单位B.项目管理的组织者C.项目咨询单位D.第三方认证机构答案：B45.工程项目管理信息系统中，属于进度控制功能的是（）。A.合同执行情况的查询和分析B.编制资源需求量计划C.根据工程进展进行投资预测D.根据工程进展进行施工成本预测答案：B46.梁板类简支受弯混凝土预制构件进场时应进行（）检验。A.混凝土强度B.预埋件C.结构性能D.灌浆强度答案：C

2020年第二轮次二级建造师考试已经开始啦！广东、浙江、河北和内蒙古地区联考。12月5日早上9:00-12:00考试科目为《工程管理》。本科目都是客观题，大家要认真读题，避免因为题目咬文嚼字而丢分。考试结束也会第一时间更新考后答案提供大家核对。广东省2020年二级建造师《工程管理》考后真题及解析：中教文化网校——资料下载栏——选择需要查看的科目。二级建造师《工程管理》考试特征施工管理是建造师考试的基础科目，以“三控三管一协调”为核心分别进行阐述。包括7章32节96目约450个知识点。虽然施工管理的难度并不大，但根据历年考试情况分析，《管理》通过率也不高。比如11月31考试的地区反馈，管理科目题目比较偏。主要源于两方面因素：一方面施I管理的知识点分布散乱，容易造成记忆混淆；另一方面，施工管理考查考生“咬文嚼.字”的功力，考试中文字游戏的陷阱较多。因此，在复习过程中，考生要加强对此科目的重视程度，多做高质量习题，避免因审题不严而造成的失分现象。以上是关于广东省本次二级建造师考试《工程管理》科目考试的整理，考后答案会实时更新！大家感觉这次考试题目怎么样？来讨论讨论吧！

不得不承认，比起传统工科人才，现代社会更偏爱复合型人才。不想在工厂当普通打工人？想升职加薪走上人生巅峰为社会主义做贡献？那么经济学、管理学都得同步学起来！2010 年，应中国工程院提议，工程管理硕士（ Master of Engineering Management ，简称 MEM ）专业学位正式设立，旨在培养懂技术、懂管理、懂经济的复合人才。不到 10 年，报考人数疯狂增加，开设MEM的院校也迅速扩张到 100 多所。金融业，制造业，建筑业，房地产企业，互联网高科技企业…… MEM 毕业同学有着广阔的就业机会。可以说， MEM 是想往管理方向发展的工科同学在报考专业时的热门选择。那么问题来了，这个热门专业有什么报考条件？报考难度如何？国家线有多高？如何高效备考？别着急，宗师君接下来将从专业概况、国家线分析、院校推荐、备考建议等方面为大家深度解析 MEM ，希望帮助每位有意向的考生顺利上岸！MEM 专业概况报考条件MEM 设置工程管理，项目管理，工业工程与管理，物流工程与管理四个招生领域。报考 MEM 需满足以下两项基本条件。基本条件一：中华人民共和国公民。拥护中国共产党的领导，愿为社会主义现代化建设服务，品德良好，遵纪守法。身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。已获硕士或博士学位的人员只准报考委托培养或自筹经费硕士生。基本条件二：大学本科毕业后有 3 年或 3 年以上工作经验的人员；获得国家承认的高职高专毕业学历后，有 5 年或 5 年以上工作经验，达到与大学本科毕业生同等学历的人员；已获硕士学位或博士学位并有 2 年或 2 年以上工作经验的人员。值得注意的是，2019 年工程管理教指委发布《 MEM 招生领域设置及要求》试行文件，放宽对工业工程与管理、物流工程这两个领域的招生限制。自 2020 级在 5 年试点期间可以招收应届生（包括推免和全国联考），在复试阶段需要加强对考生物流工程与管理知识和能力的考核，培养要求将另行制定。考试科目1. 初试① 199 管理类综合（满分 200 分，含数学、逻辑、写作）② 英语二（满分 100 分，部分院校接受小语种）2. 复试为各高校自主命题当今各高校 MEM 的课程方向也非常的多元化，并且贴近市场需求。常规来说主要包括建设工程、制造工程、物流工程、通信工程、大数据与信息工程、医疗工程、金融工程、能源与环境等方向。部分高校根据当今市场环境，也开设了 AI 人工智能、大数据与商业分析等方向。所以 MEM 不仅融合了工程技术、经济学和管理科学于一体，而且还具有学科交叉性和实际应用性的特征，就业前景广阔。以北大软微 MEM 的设置方向与就业方向为例：① 互联网金融重点培养互联网金融领域的高层次、应用型工程管理人才，毕业可在互联网金融机构、银行、证券公司、基金公司、监管部门等从事互联网金融方面的管理工作。② 创新工程管理培养创新领域的高层次、应用型工程管理人才，毕业可在各类事业单位、金融机构政府部门从事创新功能方面的管理工作。③ 金融科技培养金融科技领域的高层次、复合型工程管理人才，毕业可在金融机构、征信公司、政府部门、企业事业单位从事金融大数据方面的管理和研发工作。④ 人工智能培养人工智能领域的高层次，复合型工程管理人才，毕业可在企业事业单位、金融机构、政府部门从事人工智能方面的管理和研发工作。MEM 国家线分析2020 年，管理学专硕的A类国家线（ 175 、44 、88 ），B 类国家线（ 165 、39 、78 ）。可以发现，近两年管理类专硕的国家线分数增长幅度很大，2020 达到了近年来国家线最高分。其中报考人数的增多是影响分数线的一个重要原因，虽然有扩招政策，但是竞争压力依然逐年递增，加之疫情影响，未来竞争压力可能会更大。值得注意的是，自 2021 考研起，管理类联考七大专硕将独立划线，所以往年的分数线的参考意义没有那么大了。相关政策详情及解读，可参阅：2021考研管理类联考政策大改！7个管理类专硕分开划线，对管综考研党有哪些影响？MEM 院校推荐MEM 择校，除了考虑自身因素、该院校的上岸难度和资源以外，也需要考虑院校的工科和管理学科的实力，以下是宗师君推荐的一些院校，以作参考。第一梯度学校：北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学难度系数：5 星推荐理由：无论文理科，清北复交都是全国最顶尖的Top级综合院校，所以竞争压力和考试难度都会是最高的。第二梯度学校：北京理工大学、南开大学、天津大学、大连理工大学、同济大学、东南大学、浙江大学、中国科学技术大学、厦门大学、武汉大学、华中科技大学、西安交通大学、南京大学等。难度系数：4 星推荐理由：这类学校同时属于 985 ， 211 以及双一流 A 类院校，并且地理位置也有一定优势，学校、社会资源比较丰富。每个人都有自己理想中的城市，选择在地区的领头院校，可以获取在该地区更多的就业资源，搭建社会关系网，为未来就业做好准备。第三梯度学校：北京交通大学、大连海事大学、华东理工大学、东华大学、上海财经大学、上海大学、河海大学、安徽大学、福州大学、武汉理工大学、暨南大学等。难度系数：3 星推荐理由：这类院校虽算不上顶尖，但都属于 211 院校，在所在省市排名较为靠前，如果冲刺顶尖院校有难度，这些院校也是不错的选择。以上梯度仅供参考，截止 2019 年 7 月，全国共有 105 所单位招收工程管理硕士，同学们可以到中国研招网获取开设 MEM 的高校的详细信息。MEM 备考建议工程管理专业硕士的初试只有两门，与管理类联考其他专业一样，满分 200 分的综合能力考试加满分 100 分的英语二。接下来，宗师君就为大家梳理一下如何复习这两门考试。1、管理类综合联考复习方法：管理类综合联考分为数学、逻辑、写作三个部分。碎片时间可用于单独复习这三个部分，再利用周末等较为充裕的时间段整合做题，提前模拟考试状态。① 数学数学包括 15 道问题求解， 10 道条件充分性判断，每题 3 分共 75 分。涉及的考点都是高中知识点，包括算数、代数、几何、数据分析四个大类。考生前期需要花时间按各个章节做题，把不同的题型搞懂。知识点并不难，但在考试中对做题速度有较高要求，多做练习题和真题，总结错题，分析错误原因，可以逐步提高准确率和做题速度。② 逻辑逻辑题共有 30 道题，每题 2 分。这对应届生来说是很新的知识点，但对于许多在职考生来说，不一定陌生。因为在许多求职招聘的笔试中（比如公务员、事业单位、四大等），很多都会涉及逻辑的考点，大家之前或多或少都接触过。逻辑题可以分为翻译推理，真假推理，分析推理，论证推理四个大类。在复习的时候，需要重点掌握不同类型题目的解题原则和思路，搭配真题的训练，培养做题速度和手感。③ 写作写作含论证有效性分析与论说文两个部分。论证有效性分析，要求能较快地找出一段论证中的漏洞，是考察批判性思维的直接体现；论说文，类似于初高中的议论文，要求能够审题立意并做出合理论证。写作能力的提升离不开大量的练习，这里也建议同学们在写完一篇文章后，需要不断对自己的文章进行批改和优化。2、英语二复习方法英语二难度高于英语六级，考生在备考过程中需要重点提升词汇、语法、阅读、写作方面能力。宗师君一直强调，单词是英语复习中最重要的基础。即使到了冲刺阶段，这项工作也不能搁置。除了继续使用单词 app 或者单词书巩固记忆成果外，在习题训练中检验、丰富自己的词汇量也是个不错的办法。其次，精读完型和阅读（包括新题型和搭配题），分析揣摩出题人的想法，同时在精读过程中练习翻译。选择那些句子结构复杂、单词较多的长难句，先认识生词，再划分结构，最后尝试在纸上一次性写出完整、流畅的翻译。之后，对照解析把自己翻译有误的地方用红笔圈出来，逐渐提高翻译能力。作文可以放在复习的中后期进行，搜集好历年考试的写作范文，总结出一个适合自己的写作模板，虽然可能利用模板不会拿到特别高的分数，但是能保证一个可观且客观的分数。对于时间充足的考生来说，可以再仔细进行推敲，不要一味陷入背模板的思维限制中。需要提醒同学们的是，无论是管理类联考还是英语，一定要计时完成题目训练，并且归纳总结错题！3、备考规划（基础、强化、冲刺）宗师君建议大家结合自己的情况，将管理类联考的复习分为三个阶段。基础阶段（ 3 月 — 6 月）这个阶段主要是学习各个科目的知识点和题型，把基本的知识框架搭建起来，知道数学、逻辑、写作、英语都包括什么知识点，哪些是主要的，哪些是次要的，哪些是了解就可以的。强化阶段（ 7 月 — 10 月）基础阶段是学有哪些知识点，强化阶段是学这些知识点在考试里会怎么考。数学里算数、代数、几何和数据分析一共会有考到多少种题型？哪些题型是重点？对应题型的解题方法是什么？每类题型又可能有多少种变形？这都是我们务必要掌握的问题。逻辑、写作和英语同理。冲刺阶段（ 11 月 — 考前）这一阶段主要是围绕着历年真题，来熟化之前所掌握的知识和技巧，并通过真题练习和讲解，认知命题规律和方向。用五周的时间，刷近年真题，通过对做题情况的分析，攻克重难点，突破学习瓶颈。工程管理专业硕士的初试备考难度并不大，并且相较于 MBA 、MPA 来说，竞争压力会小一些，但是大家切不可掉以轻心，为了考取心仪的高校，一定要合理平衡好工作和复习时间，争取高分上岸！本篇原创文章由百家号“宗师考研”发布，我们将会持续更新考研及大学生主题的干货文章与上岸经验贴，敬请关注！

抓住九月的小尾巴,二建考试已经进入了倒计时。大家是不是还觉得时间很长，还没有开始复习呢，不过没关系，好学鸟教育已为大家整理好近年来《建设工程施工管理》真题汇编，希望广大考生都能获得满意的成绩！！！单项选择题1.某建设工程采用固定总价方式招标，业主在招投标过程中对某项争议工程量不予更正，投标单位正确的应对策略是（ ）A.投标时注明工程量表存在错误，应结算B.修改工程量后进行报价C.按业主要求工程量修改单价后报价D.采用不平衡报价法提高该项工程报价2.某建设工程施工现场发生触电事故后，项目组对工人进行安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，严禁非专业电工乱拉乱接电线，这体现了施工现场安全隐患处理原则中的（ ）。A.直接隐患与间接隐患相结合原则B.预防与减灾并重处理原则C.动态处理原则D.单项隐患综合处理原则3.根据《建设工程项目管理规范》，建设工程实施前由施工企业法定代表人或其授权人与项目经理协商制定的文件是（ ）。A.施工组织设计B.施工总体规划C.工程承包合同D.项目管理目标责任书4.关于建设工程专业分包人的说法，正确的是（ ）。A.分包人须服从监理人直接发出的与分包工程有关的指令B.分包人不能直接致函给发包人C.分包人可直接致函监理人，对相关指令进行澄清D.分包人在接到监理人要求后，可不执行承包人的指令5.与施工平行发包模式相比，施工总承包模式对业主不利的方面是（ ）A.合同管理工作量增大B.组织协调工作量增大C.建设周期比较长，对项目总进度控制不利D.开工前合同价不明确，不利于对总造价的早期控制6.关于建设工程施工现场环境污染处理措施的说法，正确的是（ ）A.存放化学溶剂的库房地面和高250mm墙面必须进行防渗处理B.所有固体废弃物必须集中储存且有醒目标识C.施工现场搅拌站的污水可经排水沟直接排入城市污水管网D.现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水应倾倒在基坑中7.建设工程施工质量事故的处理程序中，确定处理结果是否达到预期目的、是否依然存在隐患，属于（ ）环节的工作。A.事故处理鉴定验收B.事故调查C.事故原因分析D.制订事故处理技术方案8.根据(建设工程监理规范》，关于旁站监理的说法，正确的是（ ）。A.施工企业对需要旁站监理的关键部位进行施工之前，应至少提前48小时通知项目监理机构B.若施工企业现场质检人员未签字而旁站监理人员签字认可，即可进行下一道工序C.旁站监理人员发现施工活动危及工程质量的，可直接下达停工指令D.旁站监理人员对主体结构混凝土浇筑应进行旁站监理9.编制人工定额时，由于作业面准备不充分导致的停工时间应计入（ ）。A.多余和偶然时间B.施工本身造成的停工时间C.非施工本身造成的停工D.不可避免中断时间10.对施工项目进行综合成本分析时，可作为分析基础的是（ ）A.月（季）度成本分析B.年度成本分析C.分部分项工程成本分析D.施工成本分析11.政府质量监督机构检查参与工程项目建设各方的质量保证体系的建立情况，属于（ ）质量监督的内容。A.施工过程B.竣工验收阶段C.项目开工前D.建立档案阶段12.根据建设工程文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其“一图”是指（ ）。A.施工进度横道图B.大型机械布置位置图C.施工现场交通组织图D.施工现场平面布置图13.下列合同计价方式中，对承包商来说风险最小的是（ ）A.单价合同B.成本加酬金合同C.固定总价合同D.变动总价合同14.根据《质量管理体系基础和术语》，工程产品与规定用途有关的不合格，称为（ ）。A.质量通病B.质量缺陷C.质量问题D.质量事故15.建设工程主体结构施工中，政府质量监督机构安排监督检查的频率至少是（ ）A.每周一次B.每旬一次C.每月一次D.每季度一次16.根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险属于（ ）风险。A.经济与管理B.组织C.工程环境D.技术17.关于双代号网络计划的工作最迟开始时间的说法，正确的是（ ）。A.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值B.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值C.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值减去持续时间D.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值减去持续时间18.索赔事件是指实际情况与合同规定不符合，最终引起（ ）变化的各类事件。A.质量、成本B.安全、工期C.工期、费用D.标准、信息19.建设工程施工质量保证体系运行的主线是（ ）。A.过程管理B.质量计划C.PDCA循环D.质量手册20.某建设工程由于业主方临时设计变更导致停工，(承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日；承包商租赁的挖土机窝工2个台班：挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班。则承包商可以向业主索赔的费用为（ ）元。A.4800B.5200C.5400D.5800多项选择题1.关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有（ ）A.建设工程项目施工进度计划应依据企业的施工生产计划合理安排B.施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程C.建设工程项目施工进度计划一般由业主编制D.施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴E.施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划2.根据《建设工程工程量清计价规范》，分部分项工程清单项目的综合单价包括（ ）A.其他项目费B.企业管理费C.规费D.利润E.税金3.建设工程施工成本考核的主要指标有（ ）A.竣工工程实际成本B.施工成本降低额C.施工成本降低率D.局部成本偏差E.累计成本偏差4.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%~80%罚款的违法行为有（ ）A.不立即组织事故抢救B.伪造或者故意破坏事故现场C.在事故调查处理期间职守D.谎报或者瞒报事故E.迟报或者漏报事故5.下列施工企业员工的安全教育中，属于经常性安全教育的有（ ）A.事故现场会B.岗前三级教育C.变换岗位时的安全教育D.安全生产会议E.安全活动日6.为了有效控制施工机械使用费的支出，施工企业可以采取的措施有（ ）。A.加强设备租赁计划管理，减少安排不当引起的设备闲置B.加强机械调度，避免窝工C.加强现场设备维修保养，避免不当使用造成设备停置D.做好机上人员和辅助人员的配合，提高台班产量E.尽量采用租赁的方式，降低设备购置费7.下列建设工程施工质量保证体系的内容中，属于组织保证体系的有（ ）。A.进行技术培训B.成立质量管理小组C.编制施工质量计划D.分解施工质量目标E.建立质量信息系统8.关于建设工程施工招标前会议的说法，正确的有（ ）A.标前会议是招标人按投标须知在规定的时间，地点召开的会议B.标前会议纪要与招标文件不一致时，应以招标文件为准C.标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标人D.招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间E.招标人的答复函件对问题的答复须注明问题来源9.根据建设工程施工进度检查情况编制的进度报告，其内容有（ ）A.进度计划实施过程中存在的问题分析B.进度执行情况对质量，安全和施工成本的影响C.进度的预测D.进度计划的完整性分析E.进度计划实施情况的综合描述单项选择题答案及解析1.【答案】A【解析】对于总价固定合同，要特别引起重视，工程量估算的错误可能带来无法弥补的经济损失，因为总价合同是以总报价为基础进行结算的，如果工程量出现差异，可能对施工方极为不利。对于总价合同，如果业主在投标前对争议工程量不予更正，而且是对投标者不利的情况，投标者在投标时要附上声明：工程量表中某项工程量有错误，施工结算应按实际完成量计算。2.【答案】D【解析】施工安全隐患处理原则：（1）冗余安全度处理原则（2）单项隐患综合处理原则人、机、料、法、环境五者任一环节产生安全隐患，都要从五者安全匹配的角度考虑，调整匹配的方法，提高匹配的可靠性。一件单项隐患问题的整改需综合（多角度）处理。例如某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对配电箱、用电电路进行防护改造，也要严禁非专业电工乱接乱拉电线。（3）直接隐患与间接隐患并治原则对人机环境系统进行安全治理，同时治理安全管理措施。（4）预防与减灾并重处理原则（5）重点处理原则——安全检查打分表分级（6）动态处理原则3.【答案】D4.【答案】B【解析】分包人与发包人的关系：分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。5.【答案】C【解析】与平行发承包模式相比，采用施工总承包模式，业主的合同管理工作量大大减小了，组织和协调工作量也大大减小，协调比较容易。但建设周期可能比较长，对项目总进度控制不利。6.【答案】A【解析】施工现场环境污染的处理：（1）施工现场存放油料、化学溶剂等设有专门的库房，必须对库房地面和高250mm墙面进行防渗处理，如采用防渗混凝土或刷防渗漏涂料等。（2）施工现场设立专门的固体废弃物临时贮存场所，用砖砌成池，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。（3）施工现场搅拌站的污水、水磨石的污水等须经排水沟排放和沉淀池沉淀后再排入城市污水管道或河流，污水未经处理不得直接排入城市污水管道或河流。（4）对于现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水严禁随地倾倒，要求专用容器集中存放，并倒入沉淀池处理，以免污染环境。7.【答案】A8.【答案】D9.【答案】B【解析】施工本身造成的停工时间，是由于施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作做得不好、工作地点组织不良等情况引起的停工时间。非施工本身造成的停工时间，是由于水源、电源中断引起的停工时间。10.【答案】C11.【答案】C12.【答案】D【解析】“五牌一图”即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图13.【答案】B【解析】三种合同计价方式的选择14.【答案】B【解析】根据我国《质量管理体系基础和术语》GB/T 19000—2016的术语解释，凡工程产品未满足质量要求，就称之为质量不合格；与预期或规定用途有关的不合格，称为质量缺陷。故答案为B。15.【答案】C【解析】监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况进行不定期的检查，对基础和主体结构阶段的施工应每月安排监督检查。16.【答案】A【解析】17.【答案】D18.【答案】C【解析】索赔事件，又称为干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。19.【答案】B【解析】施工质量保证体系的运行，应以质量计划为主线，以过程管理为重心，应用PDCA循环的原理，按照计划、实施、检查和处理的步骤展开。20.【答案】B【解析】索赔费用的组成（1）人工费。包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中约定。（2）设备费。可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。多项选择题答案及解析1.【答案】AB【解析】C错误，由施工方编制；D错误，施工企业的施工生产计划，属企业计划的范畴；E错误，施工企业的月度生产计划属于企业计划的范畴。2.【答案】BD【解析】在工程量清单计价中，如按分部分项工程单价组成来分，工程量清单报价主要有三种形式：（1）工料单价＝人工费＋材料费＋施工机具使用费（2）综合单价＝人工费+材料费＋施工机具使用费＋管理费＋利润（3）全费用综合单价＝人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润+规费+税金《计价规范》规定，分部分项工程量清单应采用综合单价计价。3.【答案】BC【解析】以施工成本降低额和施工成本降低率作为成本考核的主要指标。4.【答案】ACE5.【答案】ADE【解析】经常性安全教育的形式有：每天的班前班后会上说明安全注意事项；安全活动日；安全生产会议；事故现场会；张贴安全生产招贴画、宣传标语及标志等。6.【答案】ABCD【解析】施工机械使用费主要由台班数量和台班单价两方面决定，为有效控制施工机械使用费支出，主要从以下几个方面进行控制：（1）合理安排施工生产，加强设备租赁计划管理，减少因安排不当引起的设备闲置；（2）加强机械设备的调度工作，尽量避免窝工，提高现场设备利用率；（3）加强现场设备的维修保养，避免因不正当使用造成机械设备的停置；（4）做好机上人员与辅助生产人员的协调与配合，提高施工机械台班产量。7.【答案】BE【解析】组织保证体系主要由成立质量管理小组（QC小组），健全各种规章制度，明确规定各职能部门主管人员和参与施工人员在保证和提高工程质量中所承担的任务、职责和权限，建立质量信息系统等内容构成。948【解析】A选项正确，标前会议是招标人按投标须知规定的时间和地点召开的会议。B选项错误，当补充文件与招标文件内容不一致时，应以补充文件为准。C选项正确，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知的形式发给每一个投标人。D选项正确，为了使投标单位在编写投标文件时有充分的时间考虑招标人对招标文件的补充或修改内容，招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间。E选项错误，无论是会议纪要还是对个别投标人的问题的解答，都应以书面形式发给每一个获得投标文件的投标人，以保证招标的公平和公正。但对问题的答复不需要说明问题来源。8.【答案】ABCE【解析】施工进度计划检查后应按下列内容编制进度报告：①进度计划实施情况的综合描述；②实际工程进度与计划进度的比较；③进度计划在实施过程中存在的问题，及其原因分析；④进度执行情况对工程质量、安全和施工成本的影响情况；⑤将采取的措施；⑥进度的预测。

2020年一级造价师考试完了，考的怎么样呢?是不是想找人交流一下考试题目的答案呢?想对答案的，可以在这里交流一下哦!这里不仅有考试真题及答案解析，还能与众多小伙伴们交流做题过程及考试心得，建设工程教育网考后根据学员反馈，及时汇总2020年一级造价师《建设工程造价管理》真题及答案解析汇总分享给大家，并且会及时做出答案解析，希望能为广大一造考生朋友带来帮助。就知道有人考后想对答案！来来来看这里！最后预祝大家考试都能过

2020年二级建造师考试10月31日、11月1日考试的省份正式开始啦！《建设工程施工管理》科目的考试时间为10月31日上午9:00-12:00，《建设工程法规及相关知识》科目的考试时间为10月31日下午14:00-16:00，《专业工程管理与实务》科目的考试时间为11月1日上午9:00-12:00。二建管理考完了，你一定会非常想要掌握自己的考试情况，小编知道你的小心思，特为你整理了二级建造师考后答案！2020年二建《管理》答案完整版出来啦！1.建设工程项目决策期管理工作的主要任务是（A）。A.确定项目的定义B.组建项目管理团队C.实现项目的投资目标D.实现项目的使用功能2.在施工总承包管理模式中，与分包单位直接签订施工合同的单位一般是（A）B.监理方A.业".方C，施工总承包方D.施工总承包管理方3.在工作流程图中，菱形框表示的是（D）A.工作B.工作执行者C.逻辑关系D.判"条件4.某项目管理机构设立了合约部、工程部和物贷部等部门，其中物资部下设采购组和保管组，合约部、工程部均可对采购组下达工作指令，则该组织结构模式是( C )。A.强矩阵组织结构B.弱矩阵组织结构C.职能组织结构D.线性组织结构5.编可施工组织总设计时，编制资源需求量计划的紧前工作是（D）A.拟定施工方案B.编制施工总进度计划C.施工总平面图设计D.编制施工准备工作计划2020二建考试真题及答案：搜索“中教文化”回复“二建答案”按照指引即可免费获取2020年二建考试真题答案及解析。中教笔记丨建设工程知识产权制度知识产权的诉前停止侵权行为制度，既不同于财产的保全，也有别于先予执行，是一种全新的规定。法院应当接受申请之时起48小时内作出裁定，裁定采取该措施的，应当立即执行。